Резолютивная часть решения от 11 апреля 2017 г. по делу № А41-1010/2017

38_5752828

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-1010/17
11 апреля 2017 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО УК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "Управление Регионального Строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании с задолженности в сумме 65 402 838,57 руб., и расходов по оплате госпошлины в сумме 200 000,00 руб.,

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно протоколу судебного заседания,

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск ООО УК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" удовлетворить.

Взыскать с ООО "Управление Регионального Строительства" в пользу ООО УК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" сумму неотработанного аванса по Договору субподряда № 15/15-МКЖД от 13.04.2015 в размере 11010153,26 руб., сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 78214,20 руб., сумму договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 43088724,47 руб., сумму штрафа за нарушение срока предоставления исполнительной документации в размере 11225746,64 руб., и расходы по оплате госпошлины в размере 200000 руб., всего 65602838,57 руб.

Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном апелляционном суде.

Судья Т.Ш. Кулматов