Резолютивная часть решения от 12 мая 2020 г. по делу № А76-36322/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-36322/2018
12 мая 2020 г.
г. Челябинск


Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Жернакова А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью «Олимп», ОГРН <***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер», ОГРН <***>, г. Липецк, о взыскании 960 256 руб. 09 коп.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер», ОГРН <***>, г. Липецк, к обществу с ограниченной ответственностью «Олимп», ОГРН <***>, г. Челябинск, о взыскании 1 433 836 руб. 73 коп.,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, закрытого акционерного общества «Интеллектуальные технологии», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, закрытого акционерного общества «Интех», ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167 – 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

первоначальный иск общества с ограниченной ответственностью «Олимп» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Олимп» пени за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда № 15/П16 от 17.02.2016 в размере 949 560 руб. 90 коп., а также судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 13 844 руб. 07 коп.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Олимп» в пользу

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер» пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору субподряда № 15/П16 от 17.02.2016 по состоянию на 22.01.2020 в размере 1 433 470 руб. 85 коп., пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору субподряда № 15/П16 от 17.02.2016 в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы основного долга (1 520 029 руб. 66 коп.) за каждый день просрочки за период с 23.01.2020 по день фактической уплаты указанной суммы основного долга, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины по встречному иску в размере 27 331 руб. 02 коп.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

В порядке абз. 2 ч. 5 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произвести зачет удовлетворенной части первоначального и встречного исков, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Олимп» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер» пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору субподряда № 15/П16 от 17.02.2016 по состоянию на 22.01.2020 в размере 483 909 руб. 95 коп., пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору субподряда № 15/П16 от 17.02.2016 в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы основного долга (1 520 029 руб. 66 коп.) за каждый день просрочки за период с 23.01.2020 по день фактической уплаты основного долга, а также судебные издержки по делу в размере 13 486 руб. 95 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Олимп» в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 247 руб. 32 коп.

Взыскать общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Клевер» в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 21 095 руб. 68 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья А.С. Жернаков