Резолютивная часть решения от 21 июля 2022 г. по делу № А59-6306/2021

22_1312051



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-6306/2021
г. Южно-Сахалинск
21 июля 2022 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Сахзем» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой НТВ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по договору подряда от 27.11.2019 № 14,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой НТВ» к обществу с ограниченной ответственностью специализированному застройщику «Сахзем» о взыскании задолженности по договору подряда от 27.11.2019 № 14,

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,

решил:

первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой НТВ» в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Сахзем» 390 390 рублей 46 копеек неустойки, 10 808 рублей в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины, всего 401 198 рублей 46 копеек.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 19:05:08

Кому выдана Зуев Максим Валерьевич