СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 июня 2017 г. по делу № А59-672/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

12_668550

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) Дело № А59-672/2017 г. Южно-Сахалинск «22» июня 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пустоваловой Т.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 693000, обл. Сахалинская, г. Южно- Сахалинск, ул. Невельская, д. 31) к Обществу с ограниченной ответственностью «Южно-Курильское Строительно-Монтажное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 694500, обл. Сахалинская, р-н. Южно-Курильский, пгт. Южно-Курильск, ул. Ильичева, д. 3А) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту, при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 20.02.2017; от ответчика: ФИО3 по доверенности от 12.04.2017 (до перерыва);

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Иск Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южно- Курильское Строительно-Монтажное управление» в пользу Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» 1 502 710 (один миллион пятьсот две тысячи семьсот десять) рублей 56 копеек – неустойки.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Южно- Курильское Строительно-Монтажное управление» 27 835 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» 416 (четыреста шестнадцать) рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Т.П. Пустовалова