Резолютивная часть решения от 23 марта 2023 г. по делу № А57-24150/2022

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



312/2023-77818(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-24150/2022
город Саратов
23 марта 2023 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МАРТИНСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Москва в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Санкт-Петербург неотработанный аванс по договору субподряда № 1821187379612554164000000/МО2018/12088/79 от 06.07.2020 в размере 53 655 198 руб. 47 коп., неустойку за просрочку исполнения договора субподряда № 1821187379612554164000000/МО2018/12088/79 от 06.07.2020 за период с 26.02.2021 по 01.04.2022 в размере 5 365 519 руб. 85 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Поволжского округа, в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд


апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО1

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 07.03.2023 8:02:00

Кому выдана ФИО1



Суд:

АС Саратовской области (подробнее)

Истцы:

ФГУП ГУСС (подробнее)

Ответчики:

ООО "Мартинстрой" (подробнее)

Судьи дела:

Кузьмин А.В. (судья) (подробнее)