Резолютивная часть решения от 26 июня 2018 г. по делу № А03-20429/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина 76, тел. 61-92-78 http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: а03.info@arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А03-20429/2016
г. Барнаул
27 июня 2018 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

-по иску общества с ограниченной ответственностью «Гранид», г. Барнаул (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой», г. Барнаул (ОГРН <***>) о взыскании 444 379 руб. 93 коп. неустойки по договору подряда № 01.04-15 от 01 апреля 2015г., 470 150 руб. 96 коп. неустойки по договору подряда № 01.06-15 от 01 июля 2015г.

- по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой», г. Барнаул (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гранид», г. Барнаул (ОГРН <***>) о взыскании 2 223 532 руб. долга по договору № 01.0415 от 01 апреля 2015г., 2 739 521 руб. долга по договору подряда № 01.06-15 от 01 июля 2015г.,

при участии представителей сторон: от истца: ФИО2 (доверенность, паспорт),

от ответчика: ФИО3 (доверенность, паспорт),ФИО4 (доверенность, паспорт), ФИО5 (доверенность, паспорт),

от ООО «ЗапСибСпецавтоматика»: ФИО6 (доверенность, паспорт), от ООО «Стройподряд»: ФИО7 (доверенность, паспорт),

На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,

пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края

Р Е Ш И Л :

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью «Гранид», г. Барнаул (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой», г. Барнаул (ОГРН <***>) о взыскании 222 189 руб. 97 коп. неустойки по договору подряда № 01.04-15 от 01 апреля 2015г., 235 075 руб. 48 коп. неустойки по договору подряда № 01.06-15 от 01 июля 2015г., 10645 руб. 50 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований ООО «Гранид» отказать.

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой», г. Барнаул (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гранид», г. Барнаул (ОГРН <***>) о взыскании 2 223 532 руб. долга по договору № 01.04-15 от 01 апреля 2015г., 2 739 521 руб. долга по договору подряда № 01.06-15 от 01 июля 2015г.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гранид», г. Барнаул (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой», г. Барнаул (ОГРН <***>) 1 990 696 руб. 53 коп. долга по договору № 01.04-15 от 01 апреля 2015г., 2 504 445 руб. 52 коп. долга по договору подряда № 01.06-15 от 01 июля 2015г.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гранид», г. Барнаул (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 28 204 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Н. Пашкова