Резолютивная часть решения от 20 мая 2024 г. по делу № А05-14325/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Архангельск Дело № А05-14325/2023

от 20 мая 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:

Принять отказ акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) от требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 234 776 руб. 71 коп. с 17.07.2023 по день фактической оплаты. Производство по делу в этой части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская энергетическая строительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 214 988 руб. 56 коп. неустойки, а также 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская энергетическая строительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 5300 руб. государственной пошлины.

По встречному иску:

Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Архангельская энергетическая строительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 117 156 руб. 14 коп. долга.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2903 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская энергетическая строительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 10 643 руб. государственной пошлины.

В результате зачета по первоначальному и встречному искам:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская энергетическая строительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 97 832 руб. 42 коп. неустойки, а также 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архангельская энергетическая строительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 15 943 руб. государственной пошлины.

Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2903 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья М.Г. Вилова