Резолютивная часть решения от 19 сентября 2017 г. по делу № А41-50386/2017

38_6255398

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-50386/17
19 сентября 2017 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола

судебного заседания помощником судьи Курницкой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по

исковому заявлению

ФГАОУВПО "Московский физико-технический институт (Государственный университет)"

(ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "Грантек" (ИНН <***>, ОГРН <***>) с требованиями:

- взыскать пени в связи с просрочкой ответчиком исполнения, предусмотренные

Государственным контрактом от 11.02.2016 № А6-001 на выполнение работ по строительству

объекта: «Учебно лабораторные корпуса МФТИ г. Долгопрудный, Московская область IV этап –

строительство учено-лабораторного корпуса № 1», в размере 8 159 353,12 рублей; - взыскать госпошлину в размере 63 797,00 рублей,

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно

протоколу судебного заседания,

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Московский физико-технический институт (Государственный университет)" удовлетворить.

Взыскать с ООО "Грантек" в пользу Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Московский физико-технический институт (Государственный университет)" пени в связи с просрочкой исполнения, предусмотренные Государственным контрактом от 11.02.2016 № А6-001 на выполнение работ по строительству объекта: «Учебно- лабораторные корпуса МФТИ г. Долгопрудный, Московская область IV этап – строительство учено- лабораторного корпуса № 1», в размере 8 159 353,12 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 63 797,00 рублей.

Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном апелляционном суде.

Судья Т.Ш. Кулматов