СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 июня 2018 г. по делу № А45-14867/2016

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

68/2018-113870(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-14867/2016
г. Новосибирск
18 июня 2018 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Теневой Т.В.,

рассмотрев исковое заявление муниципального казенного учреждения "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби к обществу с ограниченной ответственностью "НовосибирскоблстройПодряд", г. Новосибирск

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в сумме 3 669 773 рублей 25 копеек, взыскании неосновательного обогащения в сумме 5 136 043 рублей 22 копеек

и встречный иск общества с ограниченной ответственностью "НовосибирскоблстройПодряд"

к муниципальному казенному учреждению "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби

и к муниципальному образованию - город Обь в лице администрации города Оби Новосибирской области

о взыскании в субсидиарном порядке стоимости выполненных работ в сумме 11 634 858 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца (ответчика по встречному иску): Арцыбасов Ю.П. - директор, паспорт; Петрович О.В. по доверенности от 07.05.2018, паспорт;

от ответчика (истца по встречному иску): Гололобов М.В. по доверенности от 19.02.2018, паспорт;

от соответчика по встречному иску - администрации города Оби: Ботвинко П.А. по доверенности от 13.09.2017 № 13, удостоверение;

от третьего лица - Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области: не явился, извещен надлежащим образом,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

По первоначальному иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НовосибирскоблстройПодряд" (ОГРН 1025403196895, ИНН 5407202828) в пользу муниципального казенного учреждения "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби (ОГРН 1025405624991, ИНН 5448104227) неустойку в сумме 189 786 рублей 04 копейки.

В остальной части иска - отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НовосибирскоблстройПодряд" (ОГРН 1025403196895, ИНН 5407202828) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 1 671 рубль.

Возвратить муниципальному казенному учреждению "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби (ОГРН 1025405624991, ИНН 5448104227) из федерального бюджета госпошлину в сумме 67 029 рублей.

По встречному иску.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби (ОГРН 1025405624991, ИНН 5448104227), а при недостаточности денежных средств произвести взыскание в порядке субсидиарной ответственности с муниципального образования - город Обь Новосибирской области в лице администрации города Оби Новосибирской области (ОГРН 1025405628005, ИНН 5448107718) за счет средств казны муниципального бюджета муниципального образования - город Обь Новосибирской области в пользу общества с ограниченной ответственностью "НовосибирскоблстройПодряд" (ОГРН 1025403196895, ИНН 5407202828) 9 070 646 рублей 91 копейку долга, судебные расходы в виде госпошлины в сумме 81 144 рубля 29 копеек, и расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 120 000 рублей.

Перечислить экспертному учреждению - ФБУ "Сибирский региональный центр судебной экспертизы" с депозитного счета Арбитражного суда Новосибирской области 120 000 рублей в счет оплаты судебной экспертизы.

После вступления решения в законную силу выдать исполнительные листы.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Ю.А. Печурина