СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 1 февраля 2017 г. по делу № А28-12191/2016

Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

28/2017-11320(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А28-12191/2016
г.Киров
02 февраля 2017 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев дело по исковому заявлению Кировского областного государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской области» (610035, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Мостостроительное управление» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, юридический адрес: 610002, <...>)

о расторжении контракта и взыскании неустойки в сумме 19 311 рублей 12 копеек, при участии в судебном заседании представителей:

истца-Солодовникова А.Г., по доверенности от 25.01.2016, ответчика-Дьяченко С.А., по доверенности от 17.11.2016 № 6,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мостостроительное управление» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Кировского областного государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 9 655,56 рублей, в остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мостостроительное управление» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 2 000 рублей.

Взыскать с Кировского областного государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 8 000 рублей.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья- Е.Ю.Прозорова.