СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 ноября 2017 г. по делу № А40-104305/2017

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

9000006_17340387

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-104305/17-151-940
г. Москва
02 ноября 2017 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе председательствующего Чекмарёва Г.С., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Коробков К.А., рассмотрев в судебном заседании дело № А40-104305/17

по иску АО "ТЭК МОСЭНЕРГО" ИНН <***>) к ЗАО "ЭСП" (ИНН <***>)

о взыскании 21 433 973,31 руб. – пени за нарушение сроков выполнения работ по п. 9.3.1 договора субподряда № 08/ПР/15-121350 от 15.02.2015 г.,

с участием представителей: от истца – ФИО1, дов. от 13.06.2017 г.; от ответчика – ФИО2, дов. от 25.09.2017 г.

Руководствуясь статьями 4, 41, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166- 171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Заявление ответчика о применении ст. 333 ГК РФ удовлетворить.

Взыскать с ЗАО "ЭСП" (ИНН <***>) в пользу АО "ТЭК МОСЭНЕРГО" ИНН <***>) 10 000 000 руб. – пени за нарушение сроков выполнения работ по п. 9.3.1 договора субподряда № 08/ПР/15-121350 от 15.02.2015 г., и расходы по уплате госпошлины в сумме 130 170 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья Г.С. Чекмарёв