Резолютивная часть решения от 10 мая 2023 г. по делу № А70-23149/2022

Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи



6/2023-69205(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д. 74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-23149/2022
г. Тюмень
10 мая 2023 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление

государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата присвоения ОГРН: 25.01.2008, адрес: 625000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Прайд» (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 13.12.2013, ИНН: <***>, адрес: 628260, ХМАО-Югра, <...> зд. 19, стр. 1)

о взыскании 29 088 278,47 руб., и встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Прайд»

к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства»

об обязании ГКУ «УКС» подписать дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ по 31.07.2023 к государственному контракту № 0167200003419004539-23-П/19 от 02.10.2019, заключенному с ООО «Прайд»

третьи лица: ООО «СТРОЙИНВЕСТГРУПП» (ИНН: <***>, адрес: 628415, ХМАО-Югра, <...>), Казенное учреждение Ханты-Мансийского округа-Югры «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ХМАО-Югра, <...>),

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:


Требования по первоначальному иску удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прайд» в пользу государственного

казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» неустойку в

размере 11 939 055,32 руб. В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прайд» в доход федерального

бюджета госпошлину в размере 69 135 руб.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в

законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи

апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд

Тюменской области.

Судья Михалева Е.В.


Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 07.03.2023 7:38:00

Кому выдана Михалева Елена Васильевна



Суд:

АС Тюменской области (подробнее)

Истцы:

Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Прайд" (подробнее)

Судьи дела:

Михалева Е.В. (судья) (подробнее)