Резолютивная часть решения от 8 октября 2020 г. по делу № А45-36849/2017

23/2020-205255(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-36849/2017
город Новосибирск
08 октября 2020 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Красько А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федеральной службы безопасности Российской Федерации (Дирекция по строительству в Сибирском федеральном округе Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации), г. Новосибирск

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Стройпрактик», г. Горно- Алтайск,

о расторжении государственного контракта от 16.12.2013 № 101-ст/13, взыскании неотработанного аванса в размере 104577876,81 рублей и неустойки в размере 114281600 рублей,

истца: Латушкиной Е.В., по доверенности от 13.09.2017, паспорт, диплом, ответчика: не явился, извещен.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройпрактик» (ОГРН 1022201392718) в пользу Федеральной службы безопасности Российской Федерации (Дирекция по строительству в Сибирском федеральном округе Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации) (ОГРН 1037700012613) 26128653 рубля 46 копеек неустойки за период с 13.02.2017 по 27.07.2020.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройпрактик» (ОГРН 1022201392718) в доход федерального бюджета Российской Федерации 10299 рублей

государственной пошлины.

Отменить обеспечительные меры, принятые определением арбитражного суда Новосибирской области от 09.04.2019 по настоящему делу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Л. Серёдкина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента

Дата 06.08.2019 6:46:35

Кому выдана Серёдкина Екатерина Леонидовна