Резолютивная часть решения от 10 марта 2023 г. по делу № А50-23665/2022

100618_4266707



Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г.Пермь

10.03.2023 № А50-23665/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» (614000, <...>; ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» (194044, <...>, литер а, пом. 1-н офис 43; ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» (194044, <...>, литер а, пом. 1-н офис 43; ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» (614000, <...>; ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 20 577 руб.

Встречные требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) проценты за пользование чужими


денежными средствами в размере 6 867 руб. 55 коп., судебные расходы по госпошлине в размере 2 000 руб.

В результате процессуального зачета удовлетворенных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) денежные средства в размере 11 709 руб. 45 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины по первоначальному иску.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья М.М. Лаптева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.05.2022 1:40:00

Кому выдана Лаптева Мария Михайловна