Решение от 22 июля 2024 г. по делу № А04-3035/2024

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-3035/2024
г. Благовещенск
22 июля 2024 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С.Заноза, при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Е.И. Небытовой рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального

предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании 665 000 руб.,

При участии в заседании: от истца: ФИО3 –дов. № 28АА 1499617 от 08.02.2024 сроком на 10 лет, паспорт, диплом

от ответчика: ФИО4 – дов. от 15.04.2024 сроком на 12 месяцев, паспорт, диплом установил:

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ:

- по договору подряда б/н от 22.06.2023 г. за период с 01 сентября 2023 года по 12 ноября 2023 года в размере 100 000 руб.

- по договору подряда б/н от 03.07.2023 г. за период с 22 августа 2023 года по 11 сентября 2023 года в размере 3 000 руб.

- по договору подряда б/н от 03.07.2023 г. за период с 12 августа 2023 года по 11 сентября 2023 года в размере 20 000 руб. (всего 123 000 руб.), расходы по уплате госпошлины в сумме 15 320 руб.

В остальной части в иске отказать.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Н.С.Заноза