Решение от 19 октября 2017 г. по делу № А75-11945/2017

Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А75-11945/2017
20 октября 2017 г.
г. Ханты-Мансийск


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Щепелина Ю.П., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ГЕОРЕСУРС" (место нахождения: 620141, <...>/2, ОГРН <***> от 02.05.2007, ИНН <***>) к акционерному обществу НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА "НЕФТЕГАЗ" (место нахождения: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>, ОГРН <***> от 02.08.2002, ИНН <***>) о взыскании 311 066 рублей 97 копеек,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ГЕОРЕСУРС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иском к акционерному обществу Научно-инженерный центр по переработке нефтяного газа «НЕФТЕГАЗ» (далее - ответчик) о взыскании 311 066 рублей 97 копеек, в том числе 143 378 рублей 34 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ, 167 688 рублей 63 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 317.1 ГК РФ. Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору на выполнение инженерных изысканий от 11.11.2014 № 1434с-14.

Определением суда от 08.08.2017 исковое заявление на основании частей 1, 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Стороны о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены.

На основании статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело без вызова сторон.

Исследовав материалы дела и доводы сторон, суд установил нижеследующее.

11 ноября 2014 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор № 1434с-14 на выполнение инженерных взысканий.

В соответствии с пунктом 2.1. договора подрядчик обязуется выполнить комплексные инженерные изыскания, в том числе вынос трасс в натуру по объекту: «Самотлорское месторождение. Капитальное строительство. Высоконанапорные водоводы 47,652 км», в соответствии с заданием на инженерные изыскания (приложение № 1) и календарным планом (приложение № 2), передать работ заказчику в установленные сроки, а заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке, предусмотренным договором.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Стоимость договора определена в пункте 4.1. договора и дополнительном соглашении № 1 к договору от 28.05.2015.

Рассматриваемые отношения сторон регламентируются соответствующими нормами раздела III и параграфа 3, 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По Договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам Договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах Контрактов (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по Договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный Договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В Договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена в Договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы. Цена работы (смета) может быть приблизительной (ориентировочной) или твердой (пункты 1, 2, 3, 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в Договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В соответствии со статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном Договором, в сроки и в порядке, которые установлены законом или Договором строительного подряда. При отсутствии соответствуют указаний в законе или Договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком либо оплата работ  по законченным этапам.

Все изыскательские работы, предусмотренные п. 2.1 Договора (Раздел 1) , Истец выполнил в полном объёме, Отчёт по комплексным инженерным изысканиям на объекте № 1434.2-14 "Самотлорское месторождение.

В период с 28.10.2016 по 22.11.2016 на основании исполнительного листа ФС № 013647214 от 11.10.2016 задолженность в размере 2 382 600 рублей была взыскана с Ответчика в принудительном порядке.

Указывая на просрочку оплаты выполненных работ истец заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 143 378 рублей 34 копейки, исчисленных за период с 01.12.2015 по 04.03.2016.

Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен и признан ошибочным.

Надлежащий расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисленные за период просрочки с 16.03.2016 по 21.11.2017 составил 34 913 рублей.

Таким образом, взысканию подлежат проценты за пользование чужими денежными средствами, исчисленные за период с 16.03.2016 по 21.11.2017, в размере 34 913 рублей.

Указывая на просрочку выполнения ответчиком работ по договору, истец обратился с требованием о взыскании неустойки (пени) в размере 167 688 рублей 63 копейки, исчисленной за период с 01.12.2016 по 26.03.2017.

В связи с тем, что договор заключен до 01.06.2015, требование истца о взыскании договорной неустойке не подлежит удовлетворению.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 9 221 рубль.

При подаче искового заявления истец платежным поручение от 31.07.2017 № 253 уплатил государственную пошлину в размере 9 221 рублей.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отнес судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 091 рубль 5 копеек на ответчика, 5 129 рублей 95 копеек на истца.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ГЕОРЕСУРС" удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА "НЕФТЕГАЗ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГЕОРЕСУРС" 138 009 рублей 94 копейки - проценты за пользование чужими денежными средствами по договору на выполнение инженерных изысканий от 11.11.2014 № 1434с-14, исчисленные за период с 16.03.2016 по 21.11.2016.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА "НЕФТЕГАЗ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГЕОРЕСУРС" 4 091 рубль 05 копеек - судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                                  Ю.П. Щепелин