Резолютивная часть решения от 20 июля 2020 г. по делу № А12-7172/2020

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-7172/2020
20 июля 2020 г.
город Волгоград


Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Самородовой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН <***>, 400120 <...>) к муниципальному унитарному предприятию дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400011, <...>) о взыскании неустойки за нарушение условий муниципального контракта № 536 от 22.04.2019 г. за период с 14.05.2019 г. по 23.09.2019 г. в сумме 1 353 466, 76 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность № 812/03 от 13.03.2020, от ответчика – ФИО2, доверенность от 02.06.2020

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400011, <...>) в пользу муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН <***>, 400120 <...>) неустойку в сумме 451 155,59 руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400011, <...>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 26 535 руб.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Л.А. Кремс