СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 июня 2021 г. по делу № А40-99618/2021

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

67_29055258

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40- 99618/21-67-773
18 июня 2021 года
г. Москва

Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.В. Парасоцкой, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "АРТ СТРОЙ" (394026, область Воронежская, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 3, офис 405, ОГРН: 1073667018919, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2007, ИНН: 3662120111),

к Обществу с ограниченной ответственностью "МИРТ" (115419, город Москва, проезд 2-й Рощинский, дом 12, ОГРН: 5147746449483, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2014, ИНН: 7733905194);

о взыскании по Договору подряда № 1516187378822090942000000/6 от 20 марта 2021 года задолженности в размере 871 084 руб. 80 коп.

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "МИРТ" к Обществу с ограниченной ответственностью "АРТ СТРОЙ" о взыскании по Договору подряда № 1516187378822090942000000/6 от 20 марта 2017 года неустойки за период с 26 декабря 2019 года по 11 мая 2021 года в размере 9 286 095 руб. 67 коп.

При участии:

От истца по первоначальному иску: Столповская Л.А. по дов-ти № 1 от 26.04.2021 г., диплом

От ответчика по первоначальному иску: Маралин С.В. по дов-ти от 24.04.2020 г., удостоверение адвоката

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального искового заявления отказать.

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АРТ СТРОЙ" в пользу

Общества с ограниченной ответственностью "МИРТ" неустойку по договору от

20.03.2017 № 1516177378822090942000000/6 за период с 26.12.2019 по 31.12.2019 в

размере 110 768 (сто десять тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 54 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 828 (восемьсот двадцать восемь) руб. 19 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев