Резолютивная часть решения от 22 февраля 2018 г. по делу № А29-12313/2017Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 177/2017-97846(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-12313/2017 22 февраля 2018 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В. рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Первый ремонтно- строительный трест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый ремонтно-строительный трест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 200 000 рублей неустойки. В остальной части исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый ремонтно-строительный трест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 7000 рублей государственной пошлины. Выдать исполнительные листы. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья Н.В. Кокошина Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:Управление капитального строительства (подробнее)Ответчики:ООО Первый ремонтно-строительный трест (подробнее)Судьи дела:Кокошина Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
