Резолютивная часть решения от 16 декабря 2021 г. по делу № А07-43221/2019

А07-43221/2019 1 2111220_5378281



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-43221/19
г. Уфа
16 декабря 2021 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи

Харисова А.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Беляевой И.И., рассмотрев дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к Управлению капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 6 622 694 руб. 40 коп., с учетом уточненного искового заявления

и по встречному исковому заявлению Управления капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки в сумме 10 592 400 руб., с учетом уточненного встречного искового заявление

Третье лицо – Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ОГРН <***>, ИНН <***>)

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с Управления капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку в размере 1 163 904 руб. 08 коп., судебные расходы по госпошлине в размере 18 693 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

В удовлетворении встречного искового заявления Управления капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки в сумме 19 402 425 руб. – отказать.

Возвратить Общества с ограниченной ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину по платежному поручению № 37 от 03.02.2020 в размере 22 717 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья А.Ф. Харисов