Резолютивная часть решения от 29 мая 2024 г. по делу № А40-8980/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-8990/24-67-67
14 мая 2024 года
г. Москва
Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола помощником судьи Будько Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС" (140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ЖУКОВСКИЙ Г, МЯСИЩЕВА УЛ, Д. 1, ОФИС 626, ОГРН: 1147748015117, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2014, ИНН: 7751527065)

о взыскании 126 331 866,61 руб.

третьи лица: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (127006, ГОРОД МОСКВА, СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, ДОМ 9, ОГРН: 1097799013652, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 7717151380), ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, ГОРОД МОСКВА, 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 3, СТР 2, ОГРН: 1057746555811, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: 5036065113).

при участии:

от истца: Шишичкина Е.А. по дов-ти от 08.12.2023, Гуськова А.В. по дов-ти от 01.01.2024

от ответчика: Горячев А.М. по дов-ти от 27.03.2024, Талызин А.В. ген.директор, паспорт

от третьих лиц: от ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" – Солдатов М.Н. по дов-ти от 28.12.2022, от ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" – неявка, извещено

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС" (ИНН: 7751527065) в

пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (ИНН:

7728115183) по Договору подряда № К24-03-2017/ЦКАД/09 от 24.03.2017 г.: сумму неосновательного обогащения в размере 25 429 297, 48 руб.;

стоимость давальческого материала в размере 11 246 629, 45 руб.;

неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.10.2020 по

21.12.2022 в размере 4 000 000,00 руб.;

неустойку за нарушение сроков предоставления Подрядчиком исполнительной

документации за период с 01.10.2020 по 21.12.2022 в размере 3000 000,00 руб.

Взыскать с ООО «СК «Энергомонтажсервис» в пользу АО «КРОКУС» по

Договору подряда № К18-06-2020/ЦКАД/09 от 18 июня 2020 г.:

сумму неосновательного обогащения в размере 5 000 000,00 руб.;

неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору в размере

400 000,00 руб.

Взыскать с ООО «СК «Энергомонтажсервис» в пользу АО «КРОКУС»

государственную пошлину в размере 200 000,00 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в

Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев