Резолютивная часть решения от 18 июля 2022 г. по делу № А07-7182/2022

1 2111286_5791659



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-7182/22
г. Уфа
18 июля 2022 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Саяховой А. М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

АО "Синтез-Каучук" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО Комплект (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 23 658 руб. неустойки по договору подряда № СК-12/2021- 1432 от 24.06.2021, 21 507 руб. 27 коп. штрафа по договору подряда № СК- 12/2021-1432 от 24.06.2021, 97 600 руб. неустойки по договору подряда № СК-12/2021-1155 от 21.05.2021, 80 000 руб. штрафа по договору подряда № СК-12/2021-1155 от 21.05.2021, 7 455 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО Комплект (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО "Синтез-Каучук" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 23 658 руб. сумму неустойки по договору подряда № СК-12/2021-1432 от 24.06.2021, 21 507 руб. 27 коп. сумму штрафа по договору подряда № СК- 12/2021-1432 от 24.06.2021, 97 600 руб. сумму неустойки по договору подряда № СК-12/2021-1155 от 21.05.2021, сумму 80 000 руб. штрафа по договору подряда № СК-12/2021-1155 от 21.05.2021, 7 455 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины.


Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья А.М. Саяхова