Резолютивная часть решения от 11 февраля 2019 г. по делу № А26-2109/2018

17/2019-8393(1)

Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-2109/2018
г. Петрозаводск
11 февраля 2019 года
Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Импульс" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 67 438 руб. 95 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту № 63-1-18 от 20.04.2017, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1946 руб. 00 коп.

3. В остальной части первоначального иска отказать.

4. В удовлетворении встречного иска отказать полностью.

5. Распределить судебные расходы. Взыскать с Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Импульс" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) расходы на оплату экспертизы в сумме 18 018 руб.

6. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Импульс" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета уплаченную по платежному поручению № 113 от 03.04.2018 государственную пошлину в сумме 115 руб. 00 коп.

7. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Погосян А.А.