Резолютивная часть решения от 5 февраля 2018 г. по делу № А22-2904/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева,10

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А22-2904/2017
05 февраля 2018 года
г. Элиста


Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Цадыковой Э.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Цадыковой Э.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению ООО "Интер Строй" к Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК о взыскании задолженности по уплате неустойки в размере 1 009 559 руб. 21 коп., третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Казенное предприятие Республики Калмыкия «Дирекция «Стройзаказчик»,

при участии представителей сторон: от истца - ФИО2 по доверенности от 01.08.2016, ФИО3 по доверенности от 22.05.2015, от ответчика и третьего лица – не явились, извещены надлежащим образом,

руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Интер Строй» удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интер Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность по уплате договорной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту от 14 августа 2013 года № 18-13 «Реконструкция детской больницы на 300 койко-место в г. Элисте Республики Калмыкия (завершение строительства)» за период с 21.09.2014 по 18.06.2017 в размере 994 443 руб. 03 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 50 000 руб., а также расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 22 749 руб. 60 коп.

В остальной части исковых требований отказать. После вступления решения в законную силу выдать исполнительный лист.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст. 257 и ч. 1 ст. 275 АПК РФ апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Э.А. Цадыкова