СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 сентября 2023 г. по делу № А57-27452/2022

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

487/2023-243405(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-27452/2022
город Саратов
08 сентября 2023 года
Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

производство в части взыскания неустойкис ООО «Пелорус» в пользу ООО «Волгастройсервис», предусмотренную Договорами субподряда № 03-03-2021 от «30» марта 2021 г. и № 04-03-2021 от «30» марта 2021 г. за период с 03.02.2022 г. по 03.07.2022 г. в размере 12 714 рублей 50 копеек, а также начиная с 04.07.2022 г. по день фактического исполнения обязательства, прекратить.

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Пелорус» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Промсветстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгастройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пелорус» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по договору субподряда № 03-032021 от 30 марта 2021 года в сумме 396 556 руб. 80 коп; неустойку по договору субподряда № 04-032021 от 30 марта 2021 года в сумме 961 599 руб. 64 коп.; излишне уплаченные денежные средства по договору субподряда № 04-03-2021 от 30 марта 2021 года в размере 999 999 руб. 59 руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 34 791 руб.

В удовлетворении требований к ООО «Промсветстрой» отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Волгастройсервис» (ОГРН <***> ИНН <***>) из федерального бюджета Российской Федерации

государственную пошлину в размере 250 руб., уплаченную по платежному поручению № 1773293 от 07.10.2022. Выдать справку.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 26.04.2023 4:15:00

Кому выдана ФИО1