Решение от 13 июля 2020 г. по делу № А08-1763/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-1763/2020
г. Белгород
13 июля 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 06 июля 2020 года. Полный текст решения изготовлен 13 июля 2020 года.

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АО "Газпром газораспределение Белгород" (ИНН 3124010222, ОГРН 1023101647106) к ООО "СТРИМ ЛАЙН" (ИНН 7840394875, ОГРН 1089847284768), третье лицо: АО «Инфокомэксим»,

о взыскании неустойки в размере 507 158 руб. 76 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2, доверенность от 13.01.2020;

от ответчика: не явился, уведомлен надлежащим образом;

от третьего лица: не явился, уведомлен надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

АО "Газпром газораспределение Белгород" обратился в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к ООО "СТРИМ ЛАЙН" с требованием о взыскании неустойки в размере 507 158 руб. 76 коп.

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии своего представителя не заявил. В представленном отзыве на исковое заявление в удовлетворении заявленных исковых требований просил отказать в полном объеме. Также просил снизить размер неустойки на основании правил ст. 333 ГК РФ.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии своего представителя не заявил, отзыв на иск не представил.

Суд, руководствуясь ст. 121-123, 156 АПК РФ, а также учитывая то, что ответчик, третье лицо извещен надлежащим образом, доказательства извещения приобщены к материалам дела, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежащим образом уведомленного ответчика, третьего лица.

Исследовав материалы дела, оценив в силу статей 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд находит исковые требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 25.06.2019 г. между АО "Газпром газораспределение Белгород" (Покупатель) и ООО "СТРИМ ЛАЙН" (Поставщик) 25.06.2019 г. заключен договор поставки №Н6958, в соответствии с условиями которого Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному Грузополучателю Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар (данный факт подтверждается итоговым протоколом №238331).

От имени АО "Газпром газораспределение Белгород" при заключении договора действовал агент – ООО "Газэнергоинформ" в лице ФИО3, что подтверждается агентским договором № А/2015/123 от 31.12.2015 г. и доверенностью № 10 от 11.01.2016 г.

Учитывая, что договор подписывался электронно - цифровой подписью (ЭЦП) на первом листе, указана информация об ЭЦП сторон.

Согласно п. 3.1. Договора №Н6958 от 25.06.2019 поставка товара осуществляется в соответствии со сроками и условиями, согласованными сторонами в Спецификации №1 (приложение №1 к Договору).

Согласно Спецификации №1 наименование товара: система кондиционирования воздуха АРС InRow RD FCRD101 в количестве 3 комплектов.

Согласно Приложению №1 к Спецификации №1 Договора система кондиционирования представляет собой комплект, состоящий из:

1) ACRD101 InRow RD, 300 mm, Air Cooled, 220-240 V, 50 Hz —(внутренние блоки (кондиционер));

2) ACCD75219 Condenser, 2 Fan, Single Circuit, 2.3 MBH/1C TD, 220/1/50 FSC - (внешние блоки (конденсатор));

3) ACAC75009 InRow Receiver 171b, R410A, 6 Diameter. 18 Length - (затопленный приемник (специальные выносные конденсаторы воздушного охлаждения));

4) АСАС10022 Insolation Valve Assemblies. /2 ODF - (изолирующий клапан);

5) WSTRTUP5X8-AX-15 Start-up Service 5X8 for InRow ACRD Half Rack 10KW - (услуги ввода в эксплуатацию кондиционера);

6) WASSEM5X8-AX-15 Scheduled Assembly Service 5X8 for InRow RD10 kW Water/Glycol - (плановая сборка и ввод в эксплуатацию);

7) Wagstravel (выезд специалиста).

В соответствии со Спецификацией №1 цена договора составила 5 453 326 руб. 55 коп.

Согласно пункту 3.1. договора, Спецификации к договору, срок поставки товара на 25-й календарный день с даты заключения договора (а именно, 22 июля 2019 г.), оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 21 календарного дня с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12, акта приема-передачи.

Письмом №22/07/2019-1 от 22.07.2019 г. ООО "СТРИМ ЛАЙН" уведомило истца об одностороннем изменении срока поставки товара по Договору (не позднее 02.09.2019 г.), объясняя задержку поставки увеличением сроков изготовления оборудования заводом изготовителем.

31.07.2019 г. ООО "СТРИМ ЛАЙН" направило на электронный адрес истца Информационное письмо от АО «Шнайдер Электрик» (изготовитель), из которого следует, что отгрузка оборудования со склада в Европе, которое истец должен получить по Договору, назначена на 19.09.2019 г.

21.08.2019 г. письмом №21/08/2019-1 ООО "СТРИМ ЛАЙН" повторно известило истца об изменении сроков поставки по Договору в связи с увеличением сроков изготовления данного оборудования на заводе изготовителе.

03.10.2019 г. ООО "СТРИМ ЛАЙН" направило на электронный адрес истца письмо от АО «Шнайдер Электрик», в котором говорится о том, что в связи с загрузкой производства и поставкой комплектующих отгрузка оборудования из Европы запланирована на 04.10.2019 г.

Письмом №08/201/2019-1 от 08.10.2019 г. ООО "СТРИМ ЛАЙН" уведомило истца о задержке поставки оборудования и информировало о том, что 24.10.2019 г. ожидается поступление настенных блоков на склад дистрибьютера в г. Москва.

23.10.2019 г. ответчиком ООО "СТРИМ ЛАЙН" в адрес истца были поставлены системы кондиционирования, товар принят по товарной накладной №CЛ0441 от 18.10.2019, которая содержит наименование, количество, стоимость поставленного товара (согласно Спецификации №1 к Договору), дату получения и подписи обеих сторон. Оплата поставки была произведена 07.11.2019 платежным поручением №5437 от 07.11.2019.

Согласно п. 5.1. договора, в случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок, определенный в Спецификации к Договору, покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленного товара.

12.11.2019 г. истцом в адрес ответчика направлена претензия №59 ИБ-10/5104 с требованием об оплате пени в размере 507 158 руб. 76 коп.

12.12.2019 г. ответчик письмом №12/12/2019-1 не возражал против просрочки поставки товара, ссылаясь на то, что просрочка в отправке оборудования возникла по независящим от компании причинам и обусловлена непредвиденной загрузкой и поставкой комплектующих на заводе производителя. На основании п. 8.2. Договора (обстоятельства непреодолимой силы) просило пересмотреть размер неустойки.

Ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по Договору явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями.

В силу требований статьей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По правилам пункта 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Возникшие из Договора правоотношения сторон регулируются положениями главы 30 ГК РФ.

По договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 ГК РФ).

В соответствии с положениями статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В статье 9 АПК РФ закреплено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Суд, реализую положения указанных норм права, в определениях предлагал истцу представить обоснование причин неисполнения договорных обязательств по своевременной поставке товара, принять меры к добровольному урегулированию спора.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств исполнения договорных обязательств в сроки, согласованные сторонами в договоре, ответчиком суду не представлены.

Ссылка ответчика на п. 8.2. Договора отклоняется судом, т.к. приводимые в обоснование наличия фактора непреодолимой силы обстоятельства таковыми не являются.

В соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Кроме того, из разъяснений, изложенных в пункте 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7), следует, что доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).

По настоящему спору факт поставки товара с просрочкой подтверждается материалами дела и последним не оспорен.

Истец обратился в суд с требованием об уплате неустойки за период с 23.07.2019 по 23.10.2019 в размере 507 158 руб. 76 коп.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

Согласно п. 5.1. Договора, в случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок, определенный в Спецификации к Договору, покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленного товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Размер неустойки может устанавливаться сторонами обязательства, как в твердой сумме неисполненного обязательства, так и в процентах к сумме неисполненного обязательства, при этом соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

При решении вопроса о взыскании неустойки, суд обязан исследовать соразмерность подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). В силу положений ст. 330 ГК РФ неустойка носит компенсационный характер и она должна быть соразмерна последствиям нарушения обязательств.

В пункте 71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" указано, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки (пункт 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

Согласно пункту 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ) (пункт 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки до 182 947 руб. 90 коп. в связи с тем, что заявленная неустойка является несоразмерной последствиям нарушения обязательств, применив расчет на основании ст. 395 ГК РФ.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе (но не обязан) уменьшить неустойку. Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Ответчик доказательств несоразмерности неустойки в материалы дела не представил.

Согласно пункту 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ) (пункт 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

В Определениях от 15.01.2015 № 6-О и № 7-О Конституционный Суд выявил смысл положений части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указано, что часть первая статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающая возможность установления судом баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате совершенного им правонарушения, не предполагает, что суд в части снижения неустойки обладает абсолютной инициативой - исходя из принципа осуществления гражданских прав в своей воле и в своем интересе (пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) неустойка может быть уменьшена судом при наличии соответствующего волеизъявления со стороны ответчика. В противном случае суд при осуществлении судопроизводства фактически выступал бы с позиции одной из сторон спора (ответчика), принимая за нее решение о реализации права и освобождая от обязанности доказывания несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Положение части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в системе действующего правового регулирования по смыслу, придаваемому сложившейся правоприменительной практикой, не допускает возможности решения судом вопроса о снижении размера неустойки по мотиву явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства – без представления ответчиками доказательств, подтверждающих такую несоразмерность, без предоставления им возможности для подготовки и обоснования своих доводов и без обсуждения этого вопроса в судебном заседании.

Учитывая, что ответчик не исполнил обязанность по поставке товара в сроки, установленные в договоре, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за неисполнение договорных обязательств является обоснованным.

Судом проверен расчет неустойки, произведенный истцом, оснований для его изменения не установлено.

В связи с изложенным, с ответчика полежит взысканию неустойка за период с 23.07.2019 г. по 23.10.2019 г. в размере 507 158 руб. 76 коп.

Сторонам в определениях суда разъяснены положения части 2 статьи 268 АПК РФ о том, что дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.

С учетом изложенного, государственная пошлина, уплаченная истцом при предъявлении иска, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:

Исковые требования АО "Газпром газораспределение Белгород" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с ООО "СТРИМ ЛАЙН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО "Газпром газораспределение Белгород" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за период с 23.07.2019 г. по 23.10.2019 г. в размере 507 158 руб. 76 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 143 руб., всего 520 301 руб. 76 коп.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

А.В. Петряев