Резолютивная часть решения от 1 декабря 2024 г. по делу № А57-23598/2024Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А57-23598/2024 город Саратов 02 декабря 2024 года Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд исковые требования комитета по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) г. Саратов удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажный трест», ИНН: <***>, ОГРН:<***> в пользу комитета по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) г. Саратов неустойку (пени) за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.2 муниципального контракта № 3-ЭА от 16.04.2024 в размере 66 074,40 руб., штраф за неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 1.1 муниципального контракта № 3-ЭА от 16.04.2024 в размере 5 000 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажный трест», ИНН: <***>, ОГРН:<***> в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 843 руб. Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в апелляционную и кассационную инстанции в порядке, предусмотренном статьями 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом решения. Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 Суд:АС Саратовской области (подробнее)Истцы:Комитет по строительству и инженерной защите администрации МО Город Саратов (подробнее)Ответчики:ООО смт (подробнее)Судьи дела:Гусева Н.С. (судья) (подробнее) |
