Резолютивная часть решения от 6 июня 2017 г. по делу № А79-25/2017

110/2017-52702(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-25/2017
г. Чебоксары
06 июня 2017 года
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Каргиной Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

муниципального унитарного предприятия города Шумерли "Коммунальник" , (ИНН <***> , ОГРН <***>),

к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Строительное управление № 8" (ИНН <***> ,ОГРН <***>),

о взыскании 138413 руб. 21 коп., при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 23.06.2017,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Строительное управление № 8" в пользу муниципального унитарного предприятия города Шумерли "Коммунальник" неустойку за период с 10.02.2015 года по 25.01.2016 года по договору № 188 от 29.01.2015 года в сумме 7090 руб. 42 коп. (Семь тысяч девяносто руб. 42 коп.); неустойку за период с 10.06.2015 по 26.05.2016 года по договору № 205 от 30.04.2015 года в суме 61652 руб. 70 коп. (Шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят два руб. 70 коп.); неустойку за период с 10.02.2016 года по 14.03.2017 года по договору № 67 от 31.12.2015 года в сумме 69670 руб. 09 коп. (Шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят руб. 09 коп.).

Производство по делу в части исковых требований муниципального унитарного предприятия города Шумерли "Коммунальник" к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Строительное управление № 8" о взыскании задолженности в сумме 202399 руб. 29 коп. по договору № 67 от 31.12.2015 года, прекратить.

Взыскать с с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Строительное управление № 8" государственную пошлину в доход государства в сумме 5152 руб. 00 коп. (Пять тысяч сто пятьдесят два руб. 00 коп.).

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья Н.А. Каргина