Решение от 16 августа 2023 г. по делу № А33-31131/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

16 августа 2023 года


Дело № А33-31131/2022

Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена 14 августа 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 16 августа 2023 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Смольниковой Е.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления архитектуры администрации города Красноярска (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации – 28.10.2002, адрес: 660049, <...>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 16.09.2016, г. Красноярск)

об обязании исполнить муниципальный контракт, о взыскании судебной неустойки,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – представителя по доверенности от 03.07.2023 (до перерыва),

от ответчика: ФИО3 – представителя по доверенности от 15.03.2023 (после перерыва),

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО4,



установил:

Управление архитектуры администрации города Красноярска (далее по тексту – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) об обязании исполнить муниципальный контракт 4/2022 от 14.12.2021 на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска в течение 7 дней с даты вступления в силу судебного решения в части уничтожения следующих рекламных конструкций:

№ п/п

Тип (вид) рекламной конструкции

Идентификаци-онный номер рекламной конструкции

Адрес установки рекламной конструкции

Кол-во

(шт.)

Акт № 12 о приемке выполненных работ от 31.05.2022


1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

7/12/4/2022

ул. Семафорная, 205д, на противоположной стороне дороги

1
2

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

6/12/4/2022

ул. Свердловская, 3, на противоположной стороне дороги

1
3

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

3/12/4/2022

ул. Семафорная, 261а, на противоположной стороне дороги

1
4

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

26/12/4/2022

ул. Пограничников, 105а, стр.1

1
ИТОГО:

4
Акт № 13 о приемке выполненных работ от 10.06.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

1/13/4/2022

Медицинский переулок, 5/1

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

2/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 9

1
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

3/13/4/2022

ул. Томская, 4, стр. 33

2



4
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

4/13/4/2022

ул. Калинина, 80/1

1
5

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

5/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 4, стр.13

5
6

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

6/13/4/2022

ул. Томская, 4, стр.8

6
7

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

7/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 3

6
8

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

8/13/4/2022

ул. Томская, 41а/2

1
9

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

9/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 10

5
10

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

10/13/4/2022

ул. Томская, 41а/3

4
11

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

11/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 2а

3
12

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

12/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 10, стр.1

1
13

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

13/13/4/2022

ул. Томская, 4а, стр.10

2
14

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

14/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 10/3

1
15

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

15/13/4/2022

ул. Говорова, 53/1

1
16

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

16/13/4/2022

ул. Томская, 4, стр.6

2
ИТОГО:

42

Акт № 14 о приемке выполненных работ от 28.06.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

2/15/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 10/3

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

3/15/4/2022

ул. 2-я Брянская, 6д

1
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

4/15/4/2022

пер. Уральский, 2б

1
4

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

5/15/4/2022

ул. Калинина, 185

1
5

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

6/15/4/2022

пер. Уральский, 2б

1
6

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

7/15/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 2

1
ИТОГО:

6
Акт № 7 о приемке выполненных работ от 18.03.2022


1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

10/3/4/2022

ул. Авиаторов, слева при движении к Октябрьскому мосту

1
2

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

48/3/4/2022

ул. Академика Киренского, 2и, противоположная сторона дороги

1
3

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

51/3/4/2022

ул. Маерчака, 105

1
4

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

52/3/4/2022

ул. Северное шоссе, 17к/1

1
5

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

54/3/4/2022

ул. 1-я Таймырская, 30, стр.115

1
6

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

56/3/4/2022

ул. 60 лет Образования СССР, 32

1
7

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

59/3/4/2022

ул. Партизана Железняка, 23

1
8

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

60/3/4/2022

ул. Академика Вавилова, 1, стр.2

1
9

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

61/3/4/2022

ул. 9 Мая, 70

1
10

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м


62/3/4/2022

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», остановка общественного транспорта «Затон»

1
11

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м


73/3/4/2022

ул. Авиаторов, 1, стр. 4/1

1
12

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,2 м (призматрон)

11/3/4/2022

ул. Авиаторов, на противоположной стороне дороги, от дома по ул. Молокова, 1, корпус 4

1
ИТОГО:

12

Акт № 8 о приемке выполненных работ от 24.03.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0кв.м.

4/8/4/2022

ул. Затонская, 70а

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

8/8/4/2022

ул. Шевченко, 5

1
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

9/8/4/2022

ул. Новая Заря, 10

1
ИТОГО:

3
Акт № 21 о приемке выполненных работ от 16.08.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

1/21/4/2022

ул. Калинина, 91/г

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

4/21/4/2022

пер. Телевизорный, 9а

1
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

5/21/4/2022

ул. Высотная, 2ж, стр.4/49

2
4

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

6/21/4/2022

ул. Новомлинская, 5

1
ИТОГО:

5
Акт № 27 о приемке выполненных работ от 11.10.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

3/28/4/2022

ул. Енисейский тракт, 1а

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

4/28/4/2022

ул. Енисейский тракт, 21

2
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

6/28/4/2022

ул. Северное шоссе, 31ж/1

3
4

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0кв.м.

7/28/4/2022

ул. Говорова, 53/3

2
5

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3,0 кв.м. до 9кв.м.

10/28/4/2022

ул. Свердловская, 15

1
ИТОГО:

9
Акт № 16 о приемке выполненных работ от 11.07.2022


1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

13/16/4/2022

ул. Маерчака, 111а

1
ИТОГО:

1
Акт № 9 о приемке выполненных работ от 29.04.2022


1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

1/10/4/2022

пр. 60 лет Образования СССР, 31

1
ИТОГО:

1
Акт № 11 о приемке выполненных работ от 13.05.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0кв.м.

6/11/4/2022

ул. Щорса, 15

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3,0кв.м. до 9кв.м.

4/11/4/2022

ул. Телевизорная, 1, стр.9

1
ИТОГО:

2
Акт № 10 о приемке выполненных работ от 02.05.2022

1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

6/9/4/2022

ул. Чернышевского, 116

1
2

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

19/9/4/2022

ул. Волжская, 60а/4

1
3

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

29/9/4/2022

ул. Волжская, напротив здания с почтовым адресом: ул. Кутузова, 1, стр. 196

1
4

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

31/9/4/2022

Краснодарская, 34

1
5

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

38/9/4/2022

ул. Калинина, 169а

1
6

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

45/9/4/2022

ул. Академика Киренского, 2и, напротив

1
ИТОГО:

6
Акт № 34 о приемке выполненных работ от 10.12.2022

1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

8/33/4/2022

Автодорога Красноярск-Железногорск 1км, 5/2

1
2

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м


9/33/4/2022

Автодорога Красноярск-Железногорск 1км, 3

1
ИТОГО:

2
Акт № 33 о приемке выполненных работ от 11.11.2022

1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

1/33/4/2022

ул. Фестивальная, 8

2
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

2/33/4/2022

ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1а/1

2
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

4/33/4/2022

ул. Мичурина, 33

1
4

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

5/33/4/2022

ул. Славы, 2а

1
5

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

6/33/4/2022

ул. Томская, 4, стр.26

1
6

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

7/33/4/2022

ул. Светлогорская, 2д/1

1
7

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

8/33/4/2022

ул. Урванцева, 34

1
8

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

10/33/4/2022

ул. Копылова, 66

1
ИТОГО:

10

Общее количество:

103

- присудить в пользу Управления архитектуры администрации г. Красноярска судебную неустойку в виде штрафа в размере 103 000 (сто три тысячи) рублей в случае неисполнения ответчиком вступившего в законную силу решения суда.

Истец требования поддержал. Ответчик требования не признал, отзыв на иск с мотивированными возражениями не представил.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между Управлением архитектуры администрации г. Красноярска и индивидуальным предпринимателем ФИО1 заключен муниципальный контракт № 4/2022 от 14.12.2021, предметом которого является выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска (пункт 1.1 контракта).

В соответствии с пунктом 1.3 контракта подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить работы по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска, и сдать результат работ в срок, предусмотренный пунктом 3.1. контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить работы по условиям контракта в номенклатуре и по ценам, указанным в перечне единичных расценок, который является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

Количество рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, определяется на основании заявок заказчика.

Согласно пунктам 2.1, 2.2 контракта максимальное значение цены контракта составляет: 2 248 650 руб. Сумма цен единиц работы составляет: 25 279 рублей 55 копеек,

Исходя из пункта 2.4 контракта цена единицы работы (демонтаж одной рекламной конструкции) указана в перечне единичных расценок, которая является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1 к контракту).

Пунктом 2.6 контракта установлено, что оплата работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в п. 2.1 контракта. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работы, после подписания акта о приемке выполненных работ, на основании счета (в случае применения упрощенной системы налогообложения) или счет-фактуры, или УПД в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

Пунктом 3.1 контракта установлены: срок начала работ – с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2022, срок завершения работ – на основании заявок заказчика, но не позднее 10.12.2022. Периодичность: на основании заявок заказчика.

Пунктом 4.1.5 контракта установлена обязанность подрядчика обеспечить беспрепятственный доступ заказчику к объекту демонтажа и хранения рекламных конструкций для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

Согласно пункту 4.1.7 контракта подрядчик обязан обеспечить хранение демонтированной рекламной конструкции. Рекламные конструкции, не востребованные владельцами в течение 4 (четырех) месяцев со дня демонтажа, подлежат уничтожению. Перечень невостребованных рекламных конструкций заказчик направляет подрядчику. Уничтожение осуществляется подрядчиком за свой счет в присутствии представителей заказчика. В день проведения работ по уничтожению составляется акт об уничтожении невостребованной рекламной конструкции по форме, предусмотренной приложением № 6 к контракту.

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2022 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту.

В качестве приложения к контракту сторонами согласован перечень единичных расценок (приложение №1), а также техническое задание (приложение № 2).

Во исполнение условий контракта сторонами подписаны без замечаний и возражений акты о приемке выполненных работ:

- № 1 от 15.03.2022 на сумму 4621,75руб.;

- № 2 от 08.02.2022 на сумму 26306,74 руб.;

- № 4 от 24.02.2022 на сумму 10355,21 руб.;

- № 5 от 28.02.2022 на сумму 4621,75 руб.;

- № 6 от 11.03.2022 на сумму 4621,75 руб.;

- № 7 от 18.03.2022 на сумму 80246,39 руб.;

- № 8 от 24.03.2022 на сумму 7537,97 руб.;

- № 9 от 29.04.2023 на сумму 4621,75 руб.;

- № 10 от 02.05.2022 на сумму 27730,50 руб.;

- № 11 от 13.05.2022 на сумму 2246,16 руб.;

- № 12 от 31.05.2022 на сумму 27730,50 руб.;

- № 13 от 10.06.2022 на сумму 33540,09 руб.;

- № 14 от 28.06.2022 на сумму 5520,22 руб.;

- № 16 от 11.05.2022 на сумму 4621,75 руб.;

- № 21 от 16.08.2022 на сумму 5101,45 руб.;

- № 27 от 11.10.2022 на сумму 6510,07 руб.;

- № 33 от 11.11. 2022 на сумму 6510,07 руб.;

- № 34 от 10.12.2022 на сумму 9243,50 руб.

Заказчик направил подрядчику перечень рекламных конструкций, подлежащих уничтожению, срок хранения которых истек, с уведомлением о дате и времени уничтожения рекламных конструкций (письма: № 2697 от 26.07.2022, № 3274 от 07.09.2022, № 3482 от 26.09.2022, № от 07.10.2022, № 3721 от 10.10.2022).

Письмами № 5 от 03.08.2022, № 12 от 19.09.2022, № 21 от 13.10.2022 подрядчик сообщил заказчику о переносе даты уничтожения рекламных конструкций по причине отсутствия к ним доступа.

В назначенное время подрядчик доступ к месту хранения рекламных конструкций не предоставил, уничтожение рекламных конструкций не осуществил, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия от 27.10.2022 № 3989, в которой ответчику предложено в течение 15 дней с момента получения претензии осуществить уничтожение рекламных конструкций в присутствии представителей заказчика.

Претензия направлена ответчику согласно реестру отправленной заказной корреспонденции, отчету об отслеживании почтового отправления.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств в рамках муниципального контракта № 4/2022 от 14.12.2021, истец обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим иском.

Представитель ответчика в ходе судебного разбирательства не отрицал факт нарушения условий контракта в части исполнения обязанности подрядчика по уничтожению рекламных конструкций, срок хранения которых истек, ходатайствовал об отложении судебного заседания в связи с необходимостью осуществления сверки количества рекламных конструкций, подлежащих уничтожению, однако, результаты такой сверки, а также подтверждение выполнения обязанности по уничтожению рекламных конструкций, срок хранения которых истек, суду не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В соответствии с частью 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. В силу части 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (часть 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заключенный между сторонами муниципальный контракт № 4/2022 от 14.12.2021 по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которому регламентированы главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно пункту 8 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ государственный контракт, муниципальный контракт – гражданско-правовой договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Предметом заключенного контракта является выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска (п. 1.1 контракта).

Согласно части 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

В соответствии с пунктом 1.3 контракта подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить работы по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска (далее – работа), и сдать результат работ в срок, предусмотренный пунктом 3.1 контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить работы по условиям контракта в номенклатуре и по ценам, указанным в перечне единичных расценок, который является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1 к муниципальному контракту). Количество рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, определяется на основании заявок заказчика.

Согласно п. 2.1 контракта максимальное значение цены контракта составляет 2 248 650 руб. Исходя из пункта 2.4 контракта, цена единицы работы (демонтаж одной рекламной конструкции) указана в перечне единичных расценок, которая является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1 к контракту). Согласно пункту 2.5 контракта цена единицы работы сформирована с учетом всех расходов подрядчика, производимых им в процессе выполнения работ, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов на транспортировку, хранение, уничтожение рекламных конструкций, а также иных расходов подрядчика, связанных с исполнением контракта.

Согласно актам о приемке выполненных работ № 1 от 15.03.2022 на сумму 4 621,75 руб., № от 08.02.2022 на сумму 26 306,74 руб., № 4 от 24.02.2022 на сумму 10 355,21 руб., № 5 от 28.02.2022 на сумму 4 621,75 руб., № 6 от 11.03.2022 на сумму 4 621,75 руб., № 7 от 18.03.2022 на сумму 80246,39 руб., №8 от 24.03.2022 на сумму 7 537,97 руб., №9 от 29.04.2023 на сумму 4 621,75 руб., № 10 от 02.05.2022 на сумму 27 730,50 руб., № 11 от 13.05.2022 на сумму 2246,16 руб., № 12 от 31.05.2022 на сумму 27 730,50 руб.. № 13 от 10.06.2022 на сумму 33 540,09 руб., № 14 от 28.06.2022 на сумму 5 520,22 руб., № 16 от 11.05.2022 на сумму 4 621,75 руб., № 21 от 16.08.2022 на сумму 5 101,45 руб., № 27 от 11.10.2022 на сумму 6 510,07 руб., № 33 от 11.11. 2022 на сумму 6 510,07 руб., № 34 от 10.12.2022 на сумму 9 243,50 руб. подрядчиком выполнены работы на общую сумму 271 687,62 руб.

В силу пункта 4.1.7 контракта, пункта 5 технического задания (приложение № 2 к контракту) подрядчик обязан обеспечить хранение демонтированной рекламной конструкции. Рекламные конструкции, не востребованные владельцами в течение 4 (четырех) месяцев со дня демонтажа, подлежат уничтожению. Перечень невостребованных рекламных конструкций заказчик направляет подрядчику. Уничтожение осуществляется подрядчиком за свой счет в присутствии представителей заказчика. В день проведения работ по уничтожению составляется акт об уничтожении невостребованной рекламной конструкции по форме, предусмотренной Приложением № 6 к контракту.

Заказчик направил подрядчику перечень рекламных конструкций, подлежащих уничтожению, срок хранения которых истек, с уведомлением о дате и времени уничтожения рекламных конструкций (письма: № 2697 от 26.07.2022, № 3274 от 07.09.2022, № 3482 от 26.09.2022, № от 07.10.2022, № 3721 от 10.10.2022). В назначенное время подрядчик доступ к месту хранения рекламных конструкций не предоставил, уничтожение рекламных конструкций не осуществил, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту.

Согласно части 1 статьи 308.3 Гражданского кодека Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными закона-ми или договором либо не вытекает из существа обязательства. В пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного само-управления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства. В силу пункта 24 названного постановления в случае, если исполнение обязательства в натуре возможно, кредитор по своему усмотрению вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться от принятия исполнения (пункт 2 статьи 405 ГК РФ) и взамен исполнения обязательства в натуре обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства (пункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования об исполнении обязательства в натуре не лишает его права потребовать возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательства.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что заказчик вправе обратиться в суд с требованиями об обязании подрядчика выполнить работы по договору в случае их невыполнения и требовать неустойки за просрочку исполнения обязательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт неисполнения обязанности ответчика по уничтожению рекламных конструкций, срок хранения которых истек в рамках муниципального контракта № 4/2022 от 14.12.2021, арбитражный суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные, заслуживающие внимания обстоятельства. Учитывая вышеизложенное, объем порученных ответчику работ, необходимый срок для выполнения работ, наличие объективной возможности по выполнению работ, суд полагает возможным установить срок для выполнения подрядчиком обязательств в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта в виде штрафа в размере 103 000 руб.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта. По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления Пленума № 7 от 24.03.2016, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления Пленума № 7 от 24.03.2016, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре. Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 2018 года № 305-ЭС17-17260, Определении Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2018 года № 303-ЭС18-9206. Законодатель не урегулировал вопрос размера взыскания судебной неустойки при взыскании судебной неустойки в соответствии п. 1 ст. 308.3 ГК РФ. Суд исходит из того, что взыскиваемая в пользу кредитора денежная сумма должна отвечать принципам справедливости и соразмерности. Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2 Определения № 263-О от 21 декабря 2000 года, положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки. Именно поэтому в части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба. Основной целью взыскания денежных средств за неисполнение судебного акта является побуждение к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию с учетом принципов справедливости и соразмерности, а не обогащение взыскателя. С учетом обстоятельств настоящего дела, компенсационного характера неустойки в гражданско-правовых отношениях, принципа соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательств ответчика, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования истца о взыскании судебной неустойки в виде штрафа в размере 103 000 руб. на случай неисполнения ответчиком вступившего в законную силу решения суда.

Правила статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относят к судебным расходам государственную пошлину и судебные издержки, связанные с рассмотрением арбитражным судом. Согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины. На основании 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 6 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 исполнить муниципальный контракт № 4/2022 от 14.12.2021 на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска в течение 30 дней с даты вступления в силу судебного решения в части уничтожения следующих рекламных конструкций:

№ п/п

Тип (вид) рекламной конструкции

Идентификационный номер рекламной конструкции

Адрес установки рекламной конструкции

Кол-во

(шт.)

Акт № 12 о приемке выполненных работ от 31.05.2022


1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

7/12/4/2022

ул. Семафорная, 205д, на противоположной стороне дороги

1
2

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

6/12/4/2022

ул. Свердловская, 3, на противоположной стороне дороги

1
3

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

3/12/4/2022

ул. Семафорная, 261а, на противоположной стороне дороги

1
4

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

26/12/4/2022

ул. Пограничников, 105а, стр.1

1
ИТОГО:

4
Акт № 13 о приемке выполненных работ от 10.06.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

1/13/4/2022

Медицинский переулок, 5/1

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

2/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 9

1
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

3/13/4/2022

ул. Томская, 4, стр. 33

2




4
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

4/13/4/2022

ул. Калинина, 80/1

1
5

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

5/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 4, стр.13

5
6

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

6/13/4/2022

ул. Томская, 4, стр.8

6
7

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

7/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 3

6
8

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

8/13/4/2022

ул. Томская, 41а/2

1
9

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

9/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 10

5
10

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

10/13/4/2022

ул. Томская, 41а/3

4
11

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

11/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 2а

3
12

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

12/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 10, стр.1

1
13

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

13/13/4/2022

ул. Томская, 4а, стр.10

2
14

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

14/13/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 10/3

1
15

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

15/13/4/2022

ул. Говорова, 53/1

1
16

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

16/13/4/2022

ул. Томская, 4, стр.6

2
ИТОГО:

42

Акт № 14 о приемке выполненных работ от 28.06.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

2/15/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 10/3

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

3/15/4/2022

ул. 2-я Брянская, 6д

1
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

4/15/4/2022

пер. Уральский, 2б

1
4

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

5/15/4/2022

ул. Калинина, 185

1
5

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

6/15/4/2022

пер. Уральский, 2б

1
6

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

7/15/4/2022

ул. Богдана Хмельницкого, 2

1
ИТОГО:

6
Акт № 7 о приемке выполненных работ от 18.03.2022


1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

10/3/4/2022

ул. Авиаторов, слева при движении к Октябрьскому мосту

1
2

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

48/3/4/2022

ул. Академика Киренского, 2и, противоположная сторона дороги

1
3

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

51/3/4/2022

ул. Маерчака, 105

1
4

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

52/3/4/2022

ул. Северное шоссе, 17к/1

1
5

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

54/3/4/2022

ул. 1-я Таймырская, 30, стр.115

1
6

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

56/3/4/2022

ул. 60 лет Образования СССР, 32

1
7

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

59/3/4/2022

ул. Партизана Железняка, 23

1
8

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

60/3/4/2022

ул. Академика Вавилова, 1, стр.2

1
9

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

61/3/4/2022

ул. 9 Мая, 70

1
10

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м


62/3/4/2022

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», остановка общественного транспорта «Затон»

1
11

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м


73/3/4/2022

ул. Авиаторов, 1, стр. 4/1

1
12

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,2 м (призматрон)

11/3/4/2022

ул. Авиаторов, на противоположной стороне дороги, от дома по ул. Молокова, 1, корпус 4

1
ИТОГО:

12

Акт № 8 о приемке выполненных работ от 24.03.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0кв.м.

4/8/4/2022

ул. Затонская, 70а

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

8/8/4/2022

ул. Шевченко, 5

1
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

9/8/4/2022

ул. Новая Заря, 10

1
ИТОГО:

3
Акт № 21 о приемке выполненных работ от 16.08.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

1/21/4/2022

ул. Калинина, 91/г

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

4/21/4/2022

пер. Телевизорный, 9а

1
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

5/21/4/2022

ул. Высотная, 2ж, стр.4/49

2
4

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

6/21/4/2022

ул. Новомлинская, 5

1
ИТОГО:

5
Акт № 27 о приемке выполненных работ от 11.10.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

3/28/4/2022

ул. Енисейский тракт, 1а

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

4/28/4/2022

ул. Енисейский тракт, 21

2
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0 кв.м.

6/28/4/2022

ул. Северное шоссе, 31ж/1

3
4

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0кв.м.

7/28/4/2022

ул. Говорова, 53/3

2
5

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3,0 кв.м. до 9кв.м.

10/28/4/2022

ул. Свердловская, 15

1
ИТОГО:

9
Акт № 16 о приемке выполненных работ от 11.07.2022


1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

13/16/4/2022

ул. Маерчака, 111а

1
ИТОГО:

1
Акт № 9 о приемке выполненных работ от 29.04.2022


1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

1/10/4/2022

пр. 60 лет Образования СССР, 31

1
ИТОГО:

1
Акт № 11 о приемке выполненных работ от 13.05.2022


1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3,0кв.м.

6/11/4/2022

ул. Щорса, 15

1
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3,0кв.м. до 9кв.м.

4/11/4/2022

ул. Телевизорная, 1, стр.9

1
ИТОГО:

2
Акт № 10 о приемке выполненных работ от 02.05.2022

1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

6/9/4/2022

ул. Чернышевского, 116

1
2

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

19/9/4/2022

ул. Волжская, 60а/4

1
3

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

29/9/4/2022

ул. Волжская, напротив здания с почтовым адресом: ул. Кутузова, 1, стр. 196

1
4

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

31/9/4/2022

Краснодарская, 34

1
5

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

38/9/4/2022

ул. Калинина, 169а

1
6

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

45/9/4/2022

ул. Академика Киренского, 2и, напротив

1
ИТОГО:

6
Акт № 34 о приемке выполненных работ от 10.12.2022

1
щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

8/33/4/2022

Автодорога Красноярск-Железногорск 1км, 5/2

1
2

щитовая рекламная конструкция с информационным полем размером 6,0х3,0 м

9/33/4/2022

Автодорога Красноярск-Железногорск 1км, 3

1
ИТОГО:

2
Акт № 33 о приемке выполненных работ от 11.11.2022

1
наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

1/33/4/2022

ул. Фестивальная, 8

2
2

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

2/33/4/2022

ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1а/1

2
3

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

4/33/4/2022

ул. Мичурина, 33

1
4

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

5/33/4/2022

ул. Славы, 2а

1
5

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

6/33/4/2022

ул. Томская, 4, стр.26

1
6

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

7/33/4/2022

ул. Светлогорская, 2д/1

1
7

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером до 3 кв.м.

8/33/4/2022

ул. Урванцева, 34

1
8

наземная рекламная конструкция с информационным полем размером от 3 кв.м. до 9 кв.м.

10/33/4/2022

ул. Копылова, 66

1
ИТОГО:

10

Общее количество:

103

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Управления архитектуры администрации г. Красноярска судебную неустойку в виде штрафа в размере 103 000 (сто три тысячи) рублей в случае неисполнения ответчиком вступившего в законную силу решения суда.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.



Судья Е.Р. Смольникова