Резолютивная часть решения от 20 апреля 2025 г. по делу № А04-8647/2024

Арбитражный суд Амурской области

675023, <...>

тел. <***>, факс <***> http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-8647/2024
г. Благовещенск
21 апреля 2025 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В., при ведении протоколирования секретарем судебного заседания Карповой Е.Н.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 4 462 463,71 руб. (с учетом уточнения),

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к государственному бюджетному учреждению Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 29 142 705,70 руб.,

третьи лица: Правительство Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Проект 27» (ОГРН <***>,

ИНН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Землеустройство-ДВ»

(ОГРН <***>, ИНН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Регион Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>,

ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 17.05.2023 № 74 за период с 25.01.2024 по 02.09.2024 в размере 1 530 842,65 руб., штраф по государственному контракту от 17.05.2023 № 74 в размере 2 931 621,06 руб., всего – 4 462 463,71 руб.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 675 301 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Е.В.Иванова