СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 31 октября 2017 г. по делу № А45-7838/2017

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

28/2017-168894(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-7838/2017
г. Новосибирск
01 ноября 2017 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества Производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон" (ОГРН <***>), г. Новосибирск

к закрытому акционерному обществу "УНР-215" (ОГРН <***>), г. Новосибирск

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда в размере 9 222 613 рублей 85 копеек,

при участии третьего лица: ФГУП "Управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства",

при участии:

от истца: ФИО1 (паспорт, доверенность № 28 от 31.05.2017); ФИО2 (паспорт, доверенность № 7 от 12.10.2015);

от ответчика: не явился, извещен; от третьего лица: не явился, извещен,

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования открытого акционерного общества Производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон" удовлетворить частично.

Взыскать с закрытого акционерного общества "УНР-215" (ОГРН <***>) в пользу открытого акционерного общества Производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон" (ОГРН <***>) неустойку за период с 15.06.2015 по 24.06.2015 в размере 238 927 рублей 82 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 235 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить открытому акционерному обществу Производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон" (ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 19 711 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова