Резолютивная часть решения от 28 января 2021 г. по делу № А47-10514/2020Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1133/2021-8706(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А47-10514/2020 г. Оренбург 28 января 2021 года Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Третьякова Н.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации муниципального образования город Новотроицк (г.Новотроицк, Оренбургская область, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания» (г.Новотроицк, Оренбургская область, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 715,29 руб. и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания» (г.Новотроицк, Оренбургская область, ОГРН <***>, ИНН <***>) к администрации муниципального образования город Новотроицк (г.Новотроицк, Оренбургская область, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании штрафа в размере 13 179 руб. 44 коп. Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 1. Исковые требования администрации муниципального образования город Новотроицк к обществу с ограниченной ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания» удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания» в пользу администрации муниципального образования город Новотроицк неустойку в размере 525 руб. 74 коп. В удовлетворении остальной части требований отказать. 2. Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания» к администрации муниципального образования город Новотроицк удовлетворить частично. Взыскать с администрации муниципального образования город Новотроицк в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания» неустойку в размере 11909 руб. 77 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1807 руб. В удовлетворении остальной части требований отказать. 3. В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с администрации муниципального образования город Новотроицк в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания» неустойку в размере 11 384 руб. 03 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1807 руб. 4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкая производственно-строительная компания» в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 1470 руб. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области. Судья Н.А.Третьяков Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 22.06.2020 11:39:31 Кому выдана Третьяков Николай Анатольевич Суд:АС Оренбургской области (подробнее)Истцы:Администрация Муниципального образования город Новотроицк (подробнее)Ответчики:ООО "Новотроицкая производственно-строительная компания" (подробнее)Судьи дела:Третьяков Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
