Дополнительное решение от 24 февраля 2019 г. по делу № А27-21256/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru

тел. (384-2) 58-43-26, факс (384-2) 58-37-05

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А27-21256/2018
город Кемерово
25 февраля 2019 года
Резолютивная часть дополнительного решения оглашена 18 февраля 2019 года

Дополнительное решение в полном объеме изготовлено 25 февраля 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев вопрос о принятии дополнительного решения по делу № А27-21256/2018

по иску Администрации Кемеровского муниципального района, г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «УЧАСТИЕ», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 1 681 197, 18 рублей пени, начисленной за просрочку передачи объектов долевого участия по Муниципальному контракту на участие в долевом строительстве квартир №85-к от 15 декабря 2015года за период с 22.07.2017года по 20.09.2018года

при участии:

стороны не явились,

у с т а н о в и л:

Администрация Кемеровского муниципального района (далее – Администрация, истец) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Участие» (далее – Общество, ответчик) о взыскании 1 681 197 руб. 18 коп. пени за период с 22.07.2017года по 20.09.2018года за просрочку исполнения ответчиком обязательства по передаче квартир по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве квартир №85-мк от 15.12.2015года.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.10.2018 года исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание по делу назначено на 15 ноября 2018года.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 01.02.2019 (резолютивная часть решения оглашена 25.01.2019) по настоящему делу исковые требования удовлетворены. С общества с ограниченной ответственностью «Участие» в пользу Администрации Кемеровского муниципального района взыскано 1 681 197 руб. 18 коп. пени за нарушение срока передачи объектов по муниципальному контракту №85-мк на участие в долевом строительстве квартир от 15 декабря 2015года за период с 22.07.2017года по 20.09.2018года.

Судом установлено, что при рассмотрении дела и принятии решения судом не разрешен вопрос о распределении расходов по госпошлине по делу.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.02.2019 судебное заседание по вынесению дополнительного решения назначено на 18.02.2019года 16 часов 30 минут.

Стороны по делу признаны судом извещенными о дате, времени и месте судебного заседания в порядке ст. 123 АПК РФ, о чем также свидетельствуют материалы дела (сведения с сайта «Почта России» портал «Отслеживание почтовых отправлений», почтовые уведомления о получении судебных актов).

Истец и ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечили, возражений относительно проведения судебного заседания в отсутствие своих представителей не заявили.

С учетом положений части 2 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает вопрос по вынесению дополнительного решения в отсутствие сторон.

В соответствии с частью 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если:

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, которые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии с пп.1.1. п .1 ст. 333. 37 Налогового кодекса Российской Федерации, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными судами, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или ответчиков.

В соответствии с пп.4 п. 1 ст. 333. 22 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых требований.

Истец по настоящему делу - Администрация Кемеровского муниципального района освобождена от уплаты госпошлины при обращении с исковым заявлением в суд в соответствии со ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации. Следовательно, с учетом вышеизложенного, государственная пошлина по иску подлежит взысканию с ответчика в доход Федерального бюджета РФ в размере, пропорциональном удовлетворенным судом требованиям.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110,112, 178, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Участие» в доход Федерального бюджета РФ 29 812 рублей госпошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия. Жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья О. С. Андуганова