СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 февраля 2019 г. по делу № А64-10563/2018

Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

35/2019-11098(1)

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-10563/2018
г. Тамбов
25 февраля 2019 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Уклеиной И.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Архистрой» <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «РНК-Строй» <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) Третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Русагро-Тамбов» Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 153 093 руб. 68 коп. и судебных издержек в размере 15 000 руб. 00 коп.

при участи в судебном заседании представителей: до перерыва:

от истца: ФИО1, доверенность б/н от 14.12.2018, паспорт РФ от ответчика: ФИО2, доверенность б/н от 15.01.2016, паспорт РФ

от третьего лица: ФИО3, доверенность № 15 от 10.05.2017, паспорт РФ

после перерыва:

от истца: ФИО1, доверенность б/н от 14.12.2018, паспорт РФ от ответчика: ФИО2, доверенность б/н от 15.01.2016, паспорт РФ

от третьего лица: не явился, извещён

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ), разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 150, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РНК-Строй», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Архистрой», г. Тамбов, ул.

25 февраля 2019 года

Пролетарская, д. 60 (ОГРН 1096829008946, ИНН 6829062296) неустойку за просрочку платежа, начисленную по договору субподряда б/н от 28.05.2018 за период с 31.08.2018 по 08.01.2019, на общую сумму 100 000 руб. 00 коп., а также судебные расходы: уплаченную истцом государственную пошлину в размере 5 593 руб. 00 коп.; издержки на оплату услуг представителя в сумме 15 000 руб. 00 коп.

В части исковых требований о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «РНК-Строй» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Архистрой» основного долга по договору субподряда б/н от 28.05.2018 в размере 602 982 руб. 93 коп., производство по делу прекратить.

В остальной части уточнённых исковых требований отказать.

2. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Архистрой» из федерального бюджета излишне уплаченную по платёжному поручению № 146451 от 18.12.2018 государственную пошлину на сумму 25 203 руб. 00 коп.

3. Выдать истцу исполнительный лист и справку на возврат части государственной пошлины после вступления решения в законную силу.

4. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Ю.В. Попов