Решение от 17 января 2022 г. по делу № А56-44982/2021

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-44982/2021
17 января 2022 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 17 января 2022 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе:

судьи Селезнёва О.А.,

при ведении протокола судебного заседания – секретарь Стенникова А.С.


рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:

Заявитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ КРАЙ" (ИНН <***>)

К заинтересованному лицу:

1) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

2) ФАС РОССИИ

Третье лицо - АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


- Об оспаривании решения от 14.04.2021 по делу № 047/06/104-693/2021

- об исключении сведений из реестра

- об обязании исключить сведения из реестра


при участии

от заявителя - ФИО1 дов от 14.09.2021

от УФАС – ФИО2 дов от 11.01.2020

от ФАС – не явился извещен (получил 1-й суд.акт)

от администрации – ФИО3 дов от 10.02.2021

установил:

Заявитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ КРАЙ" (далее – Общество, исполнитель, участник) с соблюдением установленного срока обратился в суд к УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – УФАС, Управление, антимонопольный орган), ФАС РОССИИ (далее - Служба) с заявлением, содержащим следующие требования:

1)об оспаривании решения от 14.04.2021 по делу № 047/06/104-693/2021 (далее - Решение), которым сведения об Обществе включены в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр, РНП);

2)об исключении из Реестра сведений, внесенных на основании спорного Решения;

3)об обязании УФАС исключить сведения из Реестра, внесенные на основании спорного Решения.

К участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечена АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Администрация, заказчик).

В судебном заседании Общество, УФАС и Администрация дали пояснения; Служба не явилась, извещена.

Судебное разбирательство проведено в порядке ст.156 АПК РФ.

Материалы дела исследованы по ст.65, 70, 71 АПК РФ.


Как следует из материалов дела, заказчиком 22.01.2021 в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) опубликовано извещение о проведении электронного аукциона № 0145300014521000001 на оказание услуг по содержанию и комплексной уборке территории никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - электронный аукцион). По результатам электронного аукциона 13.02.2021 между Заказчиком и Участником был заключен контракт № 0145300014521000001 (далее - Контракт).

Согласно части 1 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон №44-ФЗ, Закон о контрактной системе) ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов (часть 2 статьи 104 Закона № 44-ФЗ).

Согласно части 6 статьи 104 Закона № 44-ФЗ в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 названной статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В соответствии с частью 7 статьи 104 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (часть 9 статьи 95 Закона о контрактной системе).

В рассматриваемом случае п. 13.5. Контракта предусмотрено право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.

В соответствии с п. 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства оказания услуг по содержанию и комплексной уборке территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), Расчетом стоимости (Приложение № 3 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), утвержденными Заказчиком, определяющими объем оказания услуг, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

Согласно п. 1.2. Контракта Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказания услуг в полном объеме и строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

При этом:

- 1.4. Требования к оказанию услуг, являющимся предметом настоящего Контракта, периодичность уборки, требования к содержанию территории, определяются Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту);

- 1.5. Место оказания услуг: территория Никольского городского поселения. Адреса Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту);

- 1.6. Услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта, оказываются в соответствии с план-графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Контракту).

Согласно п. 4.1. Контракта сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг – с момента подписания контракта;

- окончание оказания услуг –15.04.2021года.

В соответствии с п. 4.4. Контракта Исполнитель ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход оказания услуг, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанием услуг, имеющие значение во взаимоотношения Заказчика и Исполнителя. Представитель Заказчика регулярно проверяет и подтверждает своей подписью записи в журнале производства Работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством оказанных услуг, то выдает предписание в установленной форме о приостановлении оказания услуг или об устранении нарушений правил оказания услуг с произведением записи в журнале производства Работ.

Обязанности Участника установлены п.5.1. Контракта и среди прочего включают в себя:

- 5.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, с соблюдением действующих норм и правил, применяемых к оказываемым услугам, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке оказанных услуг, и сдать результаты оказываемых услуг согласно условиям настоящего Контракта;

- 5.1.2. обеспечить:

- оказание услуг с применением соответствующего оборудования, материалов и т.д.;

- контроль качества всех оказываемых услуг и учет всех выявленных нарушений, соответствие результата услуг требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;

- 5.1.5. Вести журнал учета производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов услуг, все согласованные отступления от технического задания, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанием услуг, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя;

- 5.1.6. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) оказанных услуг согласно акту;

- 5.1.7. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

- 5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

- 5.1.9. Обеспечить в ходе оказания услуг выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, нормативно-правовыми актами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

- 5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказания услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок.

Исполнитель обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 24(двадцати четырех) часов после получения запросов.

В виду п. 12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2021 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, если таковые имели место при его исполнении. (п. 12.2. Контракта).

Кроме того, как следует из Контракта, неотъемлемой частью которого является Техническое задание и включает в себя:

- Раздел 4 с общими требованиями к оказанию услуг;

- Раздел 5 с основными требованиями к содержанию территории в зимний период;

- Раздел 6 с дополнительными требованиями.

Основное наименование услуг по Техническому заданию включает в себя: уборка Территории при отсутствии снега и при толщине снежного покрова до 20мм (с учетом посыпки Территории реагентом при уборке от снега), уборка Территории при снегопаде (толщина снежного покрова более 20 мм; с учетом посыпки Территории реагентом), посыпка Территории реагентами, уборка урн.

Подавая заявку на участие в торгах, участник изначально знал о всех объемах, количестве и качеству, предъявляемым к услугам. Запросов о разъяснении документации участник не подавал, разногласий на стадии подписания контракта меду сторонами не возникло (обратное не доказано).

13.02.2021 Участник и Заказчик заключили Контракт (стр. 61-88 материалов Управления).

Участник приступил к оказанию услуг с 15.02.2021 и осуществлял их до 12.03.2021 включительно, о чем свидетельствует Общий журнал производства работ №1 (раздел 5) (стр. 91-115 материалов).

Вместе с тем, из Общего журнала производства работ №1 (раздел 6) следует, что условия Контракта надлежащим образом и в полном объеме не исполнялись Участником (стр. 116-119 материалов).

Так, Заказчиком фиксировалось, что 15.02.2021 (по плану-графику) работы произведены не в полном объеме на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: г. Никольское мкр. Октябрьский расчистка снега не произведена, дорожки и дороги не посыпаны; мкр. Школьный расчистка снега не произведена, дорожки и дороги не посыпаны; мкр. Перевоз расчистка снега не произведена, дорожки и дороги не посыпаны; пос. Гладкое расчистка снега не произведена, дорожки и дороги не посыпаны.

16.02.2021 (дополнительно по заявке) работы произведены не в полном объеме на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: г. Никольское - мкр. Перевоз, Советский пр-т, ул. Совхозная, мкр. Белая дача, мкр. Сибцентр; пос. Гладкое, расчистка снега не произведена.

22.02.2021 (по плану-графику) работы произведены не в полном объеме на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: г. Никольское - мкр. Перевоз; пос. Гладкое, д. Пустынка, расчистка снега не произведена.

24.02.2021 (по плану-графику) работы произведены не в полном объеме на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: г. Никольское - мкр. Октябрьский, пешеходная зона у школы № 3 ул. Октябрьская, пешеходная зона вдоль Советского пр-та (Комфортная среда), внутридворовая территория Октябрьский 10, пешеходная дорожка к <...> внутридворовая территория ул. Зеленая, 2-8 расчистка снега не произведена. Засыпан снежной массой канализационный колодец ул. Первомайская, д. 2, ливневый колодец Школьная, д. 4

26.02.2021 (по плану-графику) Работы произведены не в полном объеме на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: г. Никольское - мкр. Перевоз, ул. Песчаная, Заречная и мкр. Октябрьский расчистка снега и работы по противогололедной обработке дорог и улиц не произведены.

Аналогичные записи в Общем журнале работ №1 о ненадлежащем исполнении обязательств со стороны Участника делались Заказчиком на даты оказания услуг - 01.03.2021, 03.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 10.03.2021.

В связи с указанными фактами Администрация в адрес Исполнителя неоднократно направляла претензионные письма (от 03.03.2021 № 67/01-06-07.02, от 04.03.2021 № 205\01-04-01.01, от 05.03.2021 № 68/01-06-07.02, от 11.03.2021 № 77/01-06-07.02) (стр. 135-140 материалов).

В ответ на указанные жалобы Заказчика, Общество предоставляло письма о том, что работы осуществлены в полном объеме, в замечания устраняются (от 05.03.2021 №76, от 05.03.2021 №77, от 12.03.2021 №78) (стр. 120-131 материалов).

Вместе с тем, из материалов дела следует, что полный перечень замечаний так и не был устранен:

- Не расчищаются крышки люков и амбразур патрубков дождевой канализации от мусора, снега и льда (п.5.11 ТЗ);

- Складируемый снег превышающий размеры по ширине и высоте 1 метр должен вывозиться (п. 5.13 ТЗ);

- Зимняя уборка включает подметание и сдвигание снега, ликвидация скользкости и гололеда с применением противогололедных материалов (п. 5.5 ТЗ). Указанные мероприятия не осуществляются;

- Результат фотофиксации о проведенных работах не предоставляется в течение 2-х часов после окончания работ (п. 5.21 ТЗ), а представленные фотографии не содержат информации об уборке всей территории, указанной в Техническом задании.

- Не осуществляется удаление загрязнений, снежно-ледяных отложений с лицевой поверхности дорожных знаков в течение одних суток с момента обнаружения (п. 6.15 ТЗ).

- Работы по комплексной уборке территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не начинаются в указанное время по Контракту с 06:00 часов (после снегопада);

- Своевременно не выполняются поручения Заказчика и отчеты по ним не предоставляются;

- При обильном снегопаде, по необходимости, не производиться повторная очистка территории с окончанием работ до вечернего часа-пик или в вечернее время до 22:00 часов;

- В течение одного часа с момента начала снегопада не представляется информация (через представителя Заказчика) о количестве выделяемой техники (тип, регистрационный номер), ответственном лице за проведение работ, Ф.И.О номер телефона;

- Не осуществляется погрузка льда, снега, сформированного в валы и вывоз на снежные свалки;

- Обработка тротуаров и территорий противогололедными материалами не начинается сразу с начала снегопада;

- Погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация не осуществляется;

- Не представлены на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке (п. 5.1.3)

- Журнал производства работ в дни уборки согласно графику по окончании работ в отдельные дни Заказчику не представлен.

Решение об одностороннем отказе Заказчика принято 12.03.2021 в связи с неисполнением Участником отдельных требований Технического задания, а также в связи с некачественным оказанием услуг.

В силу части 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Материалами дела подтверждается, что Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта принято 12.03.2021 и размещено в Единой Информационной системе – 15.03.2021 (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3471602466621000002&contractInfoId;=63923094);

Дополнительно отправлено Участнику иными способами, Комиссией установлен факт того, что Решение отправлено Почтой России 13.03.2021 (получено Участником согласно отчету о получении под роспись 23.03.2021), а также электронной почтой (в материалы приобщены скриншоты) (стр.47-48 материалов).

Согласно части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, в том числе требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, устанавливается Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 утверждены Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Правила).

Правилами установлено, что уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 - 8 Правил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 11 Правил). В случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае уполномоченный орган выносит решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр (пункт 12 Правил).

Согласно нормам действующего законодательства РФ и заключенному Контракту услуги должны оказываться в соответствии с согласованным и утвержденным Техническим заданием.

Подписав Контракт, Участник согласился со всеми его условиями (в том числе со всеми положениями, являющегося неотъемлемой частью документации).

Предметом Контракта являются услуги по уборке территории, в аукционной документации Заказчика содержались все необходимые приложения и требования.

Документальные доказательства, которые свидетельствуют о том, что Заказчик действительно предъявлял претензии к уборке территории, не входящей в Техническое задание, не представлены.

Кроме того, при обнаружении подобных препятствий, Участник согласно требования Гражданского кодекса и Контракта должен был приостановить работы (ст.716 ГК РФ).

Согласно п. 5.1.10. Контракта Участник обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказания услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок.

Однако участник не воспользовался предусмотренной Гражданским кодексом и Контрактом возможностью, обязательства по Контракту не приостанавливал. В судебном заседании участник также не представил доказательств приостановления работ по Контракту и извещения об этом заказчика.

При применении такой меры как включение в реестр недобросовестных поставщиков, необходимо оценить соразмерность применяемых санкций существу совершенных Участником действий (бездействия) и возможными для Исполнителя последствиями.

В рассматриваемом деле, действия (бездействия) Участника привели к тому, что услуги в соответствии с Контрактом в полном объеме и надлежащем качестве не были предоставлены Заказчику.

При таких обстоятельствах Управление, с учетом всех фактов и доказательств, правомерно усмотрело в действиях Участника признаки недобросовестности по исполнению возложенных на него обязательств в рамках заключенного Контракта, соразмерных включению в РНП.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 4 статьи 200 АПК РФ).

Таким образом, требование о признании недействительным ненормативного правового акта, незаконными решения или действий (бездействия) органов, должностных лиц может быть удовлетворено судом при наличии одновременно двух условий: оспариваемые акты (решение, действия, бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

В данном случае материалами дела не подтверждается наличие совокупности указанных обстоятельств, являющихся необходимым условием для признания ненормативного правового акта недействительным.

С учетом изложенного в удовлетворении заявления следует отказать.

Судебные расходы по уплате госпошлины распределены по ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 201, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

1. в удовлетворении заявления – отказать.


2. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.



Судья Селезнёва О.А.