СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 октября 2018 г. по делу № А55-18661/2018

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

41/2018-227859(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

11 октября 2018 года Дело № А55-18661/2018

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Коршиковой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Новокуйбышевского муниципального бюджетного учреждения по обеспечению

функционирования учреждений образования "Центр-Сервис" к Обществу с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство и

проектирование"

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту № 204-07/17 от 01.08.2017

при участии

от истца - ФИО2, доверенность от 10.01.2018; ФИО3, доверенность от 02.10.2018;

от ответчика - ФИО4, доверенность от 29.06.2018

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство и проектирование" в пользу Новокуйбышевского муниципального бюджетного учреждения по обеспечению функционирования учреждений образования "Центр-Сервис" 3 626 852 руб. 67 коп. неустойки.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство и проектирование" в доход федерального бюджета 41 134 руб. 00 коп. государственной

пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Е.В. Коршикова