СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 октября 2019 г. по делу № А64-4449/2019

Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки товаров для гос. нужд

1010/2019-60283(1)

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А64-4449/2019
17 октября 2019г.
г. Тамбов

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Хорошун Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, г.Тамбов

к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», г.Тамбов Третье лицо:

Казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой», г.Тамбов при участии в заседании суда:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом. от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом, от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом, о взыскании неустойки по государственному контракту в размере 618978 руб.,

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по государственному контракту № 0164200003016007739_53113 от 27.02.2017г. на выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция жилого корпуса № 3 и строительство жилого корпуса № 6 ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 3», расположенного по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, п.Зеленый» за период с 28.02.2018г. по 13.03.2019г. в размере 618978 руб.

В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки отказать.

2.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 87244 руб.

3.Истцу и налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления решения суда в законную силу.

17 октября 2019 года

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Е.А. Хорошун