Решение от 14 апреля 2026 г. АС Пензенской области

Арбитражный суд Пензенской области

ФИО1 ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: <***>, факс: <***>, www.penza.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А49-2468/2026
15 апреля 2026 года
г. Пенза
Резолютивная часть решения оглашена 13 апреля 2026 года

Полный текст решения изготовлен 15 апреля 2026 года


Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лапшиной Т.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гаврилиной Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с дополнительной ответственностью "Каменские водопроводные сети" (ОГРН <***>; ИНН <***>; Гражданская ул., д. 10А, Каменка г., Пензенская область, 442240)

к администрации городского поселения город Каменка муниципального района Каменский район Пензенской области (ОГРН <***>; ИНН <***>; Советская ул., д. 107, Каменка г., Пензенская область, 442247)

о взыскании 98 500 руб. 56 коп.,

в отсутствие представителей сторон,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Каменские водопроводные сети" обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением к администрации городского поселения город Каменка муниципального района Каменский район Пензенской области о взыскании 98 500 руб. 56 коп., в том числе: 86 409 руб. 96 коп. – долг за выполненные работы по пяти муниципальным контрактам от 09.01.2025 № 1-А/2025, от 10.06.2025 № 5-А/2025, от 02.07.2025 № 6-А/2025, от 22.07.2025 № 6-А/2025, от 23.07.2025 № 8-А/2025, 12 090 руб. 60 коп. – пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ, действующей на день их уплаты за период с 24.01.2025 по 10.03.2026 с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства.

В предварительное судебное заседание 13.04.2026 стороны не явились.

Истец направил ходатайство об уточнении исковых требований в связи с изменением ставки ЦБ РФ и изменением периода начисления пени, просил суд взыскать 99 344 руб. 57 коп., в том числе: 86 409 руб. 96 коп. – долг, 12 934 руб. 61 коп. – пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ (15 % годовых), действующей на день их уплаты за период с 27.01.2025 по 10.04.2026 с последующим


начислением по день фактического исполнения обязательства.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличение исковых требований принято судом.

Ценой иска следует считать 99 344 руб. 57 коп.


Ответчик направил заявление о признании исковых требований в полном объеме с учетом их принятого увеличения, просил рассмотреть спор по существу в отсутствие его представителя.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание принимается арбитражным судом, поскольку признание ответчиком иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Принимая во внимание отсутствие возражений сторон против перехода к судебному разбирательству, руководствуясь ст. ст. 137 (ч. 4), 135, 136, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд завершил предварительную подготовку дела и открыл судебное разбирательство.

Проверив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.


ОДО "Каменские водопроводные сети" (подрядчик, истец) и администрация городского поселения город Каменка муниципального района Каменский район Пензенской области (ответчик, заказчик) заключили следующие муниципальные контракты:

- № 1-А/2025 на выполнение работ по аварийному ремонту аварийного участка водопроводной сети от 09.01.2025 по условиям которого подрядчик обязался в установленный контрактом срок выполнить работы по ремонту аварийного участка водопроводной сети на ул. Дзержинского, 31 в городе Каменке Каменского района Пензенской области, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить обусловленную цену. Цена контракта составляет 17 082 руб. 80 коп.

- № 5-А/2025 на выполнение работ по аварийному ремонту аварийного участка водопроводной сети от 10.06.2025 по условиям которого подрядчик обязался в установленный контрактом срок выполнить работы по ремонту аварийного участка водопроводной сети на ул. Советская, 111 в городе Каменке Каменского района Пензенской области, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить обусловленную цену. Цена контракта составляет 18 241 руб. 58 коп.

- № 6-А/2025 на выполнение работ по аварийному ремонту аварийного участка водопроводной сети от 02.07.2025 по условиям которого подрядчик обязался в установленный контрактом срок выполнить работы по ремонту аварийного участка водопроводной сети на ул. Производственная, 36 в городе Каменке Каменского района Пензенской области, а заказчик обязался принять


результат работ и оплатить обусловленную цену. Цена контракта составляет 14 981 руб. 12 коп.

- № 6-А/2025 на выполнение работ по аварийному ремонту аварийного участка водопроводной сети от 22.07.2025 по условиям которого подрядчик обязался в установленный контрактом срок выполнить работы по ремонту аварийного участка водопроводной сети на ул. Мичурина, 46 в городе Каменке Каменского района Пензенской области, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить обусловленную цену. Цена контракта составляет 26 676 руб. 10 коп.

- № 8-А/2025 на выполнение работ по аварийному ремонту аварийного участка водопроводной сети от 23.07.2025 по условиям которого подрядчик обязался в установленный контрактом срок выполнить работы по ремонту аварийного участка водопроводной сети на ул. Дачная, 11-14 в городе Каменке Каменского района Пензенской области, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить обусловленную цену. Цена контракта составляет 9 428 руб. 36 коп.

Согласно пункту 2.3 вышеназванных контрактов оплата за выполненную работу осуществляется заказчиком за счет средств бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области за фактически выполненные работы после подписания акта выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) не позднее 7 рабочих дней.

По результатам выполненных работ сторонами подписаны:

- универсальный передаточный документ № 9 от 09.01.2025, акт выполненных работ (форма № КС-2) от 15.01.2025, справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) на сумму 17 082 руб. 80 коп.

- универсальный передаточный документ № 1438 от 10.06.2025, акт выполненных работ от 12.06.2025 (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) на сумму 18 241 руб. 58 коп.

- универсальный передаточный документ № 2291 от 03.07.2025, акт выполненных работ от 03.07.2025 (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) на сумму 14 981 руб. 12 коп.

- универсальный передаточный документ № 2286 от 23.07.2025, акт выполненных работ от 23.07.2025 (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) на сумму 26676 руб. 10 коп.

- универсальный передаточный документ № 2309 от 24.07.2025, акт выполненных работ от 24.07.2025 (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) на сумму 9 428 руб. 36 коп.

Общая стоимость выполненных работ составляет 86 409 руб. 96 коп.


Ответчик осуществил прием выполненных работ в заявленных качестве и объемах, следовательно, признал денежные обязательства по оплате принятых работ наступившими и не заявил о ненадлежащем качестве, объеме, нарушении сроков оказанных услуг и выполненных работ или неверном оформлении представленных документов.

Поскольку досудебная претензия об оплате долга оставлена ответчиком


без ответа и удовлетворения, истец обратился с иском в арбитражный суд.

В соответствии со статьями 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт, объем и качество выполненных работ по ремонту аварийных участков водопроводной сети подтверждаются представленными в материалы дела документами.

Поскольку ответчиком допущено нарушение сроков оплаты выполненных работ истец, на основании пункта 9.1 муниципальных контрактов и части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" начислил на сумму долга пени 12 934 руб. 61 коп. в размере 1/300 действующей ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за период с 27.01.2025 по 10.04.2026.

Расчет судом проверен и признается обоснованным.


Учитывая разъяснения, данные в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", требования истца о последующем начислении пени по день фактической оплаты задолженности также заявлены правомерно.

С учетом вышеизложенного, арбитражный суд, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации признает требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При этом, в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при признании иска ответчиком истцу из федерального бюджета возвращается 70 процентов уплаченной им государственной пошлины, что составляет 7 000 руб. Оставшаяся часть государственной пошлины в сумме 3 000 руб. подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить полностью, расходы по уплате государственной пошлины в размере 30 % отнести на ответчика.


Взыскать с администрации городского поселения город Каменка муниципального района Каменский район Пензенской области (ИНН <***>) в пользу общества с дополнительной ответственностью "Каменские водопроводные сети" (ИНН <***>) сумму 99 344 руб. 57 коп., в том числе: 86 409 руб. 96 коп. – долг, 12 934 руб. 61 коп. – пени за период с 27.01.2025 по 10.04.2026, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 000 руб.

Взыскать с администрации городского поселения город Каменка муниципального района Каменский район Пензенской области (ИНН <***>) в пользу общества с дополнительной ответственностью "Каменские водопроводные сети" (ИНН <***>) с суммы долга 86 409 руб. 96 коп. пени за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки ЦБ РФ, начиная с 11.04.2026 по день фактического исполнения обязательства.

Возвратить обществу с дополнительной ответственностью "Каменские водопроводные сети" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7 000 руб., уплаченную по платежному поручению от 10.03.2026 № 136.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья Т.А. Лапшина