Резолютивная часть решения от 22 октября 2020 г. по делу № А65-7988/2020

2023/2020-235317(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-7988/2020
г. Казань
22 октября 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении

аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи

ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО2 (ИНН

<***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания

"Энерго Стандарт+", Тукаевский район, д. Калинино (ОГРН <***>, ИНН

<***>) о взыскании 162 000 руб. неустойки,

с участием третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью "Строительная

Компания Лана", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) при участии: от истца – не явился, извещен,

от ответчика –ФИО3, представитель по доверенности от 19.06.2020г.,

диплом КВ 547934, от правопреемника – не явился, извещен,

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Уточнение исковых требований принять.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания

"Энерго Стандарт+", юридический адрес: Республика Татарстан, Тукаевский район, д.

Калинино, ул. Центральная, д. 25 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата

государственной регистрации 07.04.2017г.) в пользу Фатхутдинова Самата Рустамовича (ИНН 165507138528) 50 руб. неустойки, судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 5 000 руб., возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 1 000 руб..

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Заявление Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энерго Стандарт+", Тукаевский район, д. Калинино, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании с ФИО2 (ИНН <***>) судебных расходов удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энерго Стандарт+", юридический адрес: Республика Татарстан, <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 07.04.2017г.) судебные расходы в размере 3 000 руб..

В удовлетворении остальной части отказать. Произвести зачет взаимных требований.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энерго Стандарт+", юридический адрес: Республика Татарстан, <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 07.04.2017г.) в пользу ФИО2 (ИНН <***>) 50 руб. неустойки, судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 2 000 руб., возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 1 000 руб..

Выдать ФИО2 (ИНН <***>) справку на возврат госпошлины в размере 5 120 руб., уплаченной по платежному поручению № 16 от 23.03.2020.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья А.Э. Шарипова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 7:58:34Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна