Резолютивная часть решения от 14 августа 2020 г. по делу № А14-3794/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

г. Воронеж Дело № А14-3794/2020 «14» августа 2020 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Ловчиковой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН <***>)

к Управлению строительной политики администрации городского округа город Воронеж, г.Воронеж, (ОГРН <***> , ИНН <***>)

об обязании Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж в течении 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по Муниципальному контракту на поставку товара № 31460689 от 26.06.2019, оформить приемку товара, поставленного ИП ФИО2, путем подписания товарной накладной № 48 от 15.08.2019 и акта приема передачи товара № 48 от 15.08.2019,

о взыскании оплаты за поставленный по контракту товар в размере 344 888 руб.,

о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере 1 000 руб.,

о взыскании пени за просрочку оплаты в размере 9064,23 руб. за период с 07.09.2019 по 12.08.2020, а с 13.08.2020 продолжить начисление неустойки,

и по встречному исковому заявлению Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании 16 871 руб. 34 коп. неустойки,

Руководствуясь ст.ст. 49, 65, 102,110, 159, 168, 167-181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, г. Воронеж, (ОГРН <***> , ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Санкт- Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН <***>) 344 888 руб. основного долга и 9 812 руб. расходов по государственной пошлине.

Выдать индивидуальному предпринимателю ФИО2,

г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета 41 руб. госпошлины.

В остальной части требований отказать.

2. Встречное исковое заявление Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, г. Воронеж, (ОГРН <***> , ИНН <***>) удовлетворить полностью.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН <***>) в пользу Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, г. Воронеж, (ОГРН <***> , ИНН <***>) 16 871 руб. 34 коп. неустойки.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.

3. В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 АПК РФ произвести зачет взысканных сумм задолженности, неустойки, а также судебных расходов.

4. Взыскать с Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, г. Воронеж, (ОГРН <***> , ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Санкт- Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН <***>) 328 016 руб. 66 коп. основного долга и 7812 руб. расходов по государственной пошлине.

Выдать индивидуальному предпринимателю ФИО2,

г. Санкт-Петербург (ОГРНИП 318784700129839, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета 41 руб. госпошлины.

Для принудительного взыскания денежных средств, указанных в пункте 4 резолютивной части решения, подлежит выдаче исполнительный лист, для возвращения государственной пошлины из федерального бюджета - справка.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Воронежской области.

Судья Н.В. Ловчикова