СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 марта 2018 г. по делу № А73-1060/2018

Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

110/2018-29390(1)

Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-1060/2018
г. Хабаровск
05 марта 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Строймаркет» (ОГРН <***>, ИНН <***>; место нахождения: 680013, <...>)

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 6» (ОГРН <***>, ИНН <***>; место нахождения: 680000, <...>)

о взыскании 891 653 руб. 71 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия

«Главное военно-строительное управление № 6» в пользу Общества с

ограниченной ответственностью «Строймаркет» неустойку в размере 891 653

руб. 71 коп. и судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 20 833 руб. 00 коп., всего 912 486 руб. 71 коп.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строймаркет» неустойку начиная с 22.01.2018 по день фактического исполнения обязательства по оплате долга, исходя из суммы долга в размере 2 243 775 руб. 00 коп. и ставки для начисления пени 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Д.Л. Малашкин