Решение от 19 января 2022 г. по делу № А56-76764/2021

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-76764/2021
19 января 2022 года
г.Санкт-Петербург



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Куприяновой Е.В.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью "СУ-250-38" (адрес: Россия 190005, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛИЦА 4-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ДОМ 9/9, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, ОГРН: <***>);

к обществу с ограниченной ответственностью "Актив" (адрес: Россия 196625, поселок Тярлево, Санкт-Петербург, УЛИЦА ВОДОПРОВОДНАЯ ДОМ 3, ЛИТЕР А, ОГРН: <***>);


о взыскании 830 941 руб. 97 коп.


при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 07.09.2020)

- от ответчика: не явился (извещен)



установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СУ-250-38" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Актив" (далее – ответчик) о взыскании 830 941 руб. 97 коп., в том числе 700 000 руб. неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору №135/2 от 17.02.2021 (далее – Договор) и 130 941 руб. 97 коп. неустойки, начисленной за период с 16.06.2021 по 30.07.2021.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился, извещен надлежащим образом по адресу своего места нахождения, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц; отзыв в материалы дела не представил.

Истец поддержал исковые требования.

Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 17.02.2021 между истцом (подрядчиком) и ответчиком (субподрядчиком) заключен Договор, по которому подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей.

Согласно пункту 2.1 Договора стоимость работ составляет 2 909 821 руб. 60 коп.

В пункте 2.3 Договора указано, что по согласованию сторон возможно авансирование.

Пунктом 3.1 Договора предусмотрены следующие сроки выполнения работ: начало – не позднее 5 календарных дней с даты заключения; конечный срок выполнения и сдачи работ – 15.06.2021.

На основании пункта 7.3 Договора в случае, если субподрядчик не приступил к исполнению обязательств либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков (периодов) выполнения работ, либо субподрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ, субподрядчик обязан уплатить подрядчику пени в размере 0,1% от цены Договора и уменьшенный на сумму выполненных работ, за каждый день просрочки.

Платежными поручениями №461 от 22.04.2021, №294 от 24.03.2021, №268 от 15.03.2021, №118 от 20.02.2021 подрядчик произвел авансирование на общую сумму 700 000 руб.

Субподрядчик в оговоренные сроки не приступил к выполнению работ, в связи с чем в его адрес направлено уведомление о расторжении договора и требованием вернуть неотработанный аванс.

Требование оставлено ответчиком без внимания, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании 700 000 руб. неосновательного обогащения и 130 941 руб. 97 коп. неустойки.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренным законом.

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Из положений статьи 711 ГК РФ следует, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Частью 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Факт перечисления авансовых платежей подтверждается представленными платежными поручениями.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истец представил расчет неустойки за нарушение ответчиком обязательств по спорному договору и просил взыскать 130 941 руб. 97 коп. неустойки, начисленной за период с 16.06.2021 по 30.07.2021 на основании пункта 7.3 Договора.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение статьи 65 и части 1 статьи 131 АПК РФ ответчик не представил допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования, а также отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований.

В силу статьи 9 АПК РФ ответчик несет риск наступления последствий несовершения им процессуальных действий.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Представленный истцом расчет неосновательного обогащения и неустойки проверен судом и признан не противоречащим действующему законодательству и условиям рассматриваемого договора; ответчик в порядке, предусмотренном статьей 65 АПК РФ, свой контррасчет не представил, о снижении суммы неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ не заявил.

Из положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Часть 5 статьи 70 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Таким образом, положения части 5 статьи 70 АПК РФ распространяются на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 АПК РФ.

Исполнение арбитражным судом указанных выше обязанностей по доказыванию вместо соответствующей стороны нарушает такие фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 8127/13).

Ответчиком заявленные истцом требования не оспорены ни по праву, ни по размеру, что в соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ оценивается судом как признание ответчиком данных обстоятельств.

Оценив в совокупности и взаимной связи документы, представленные в материалы дела, суд считает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области



решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Актив" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СУ-250-38" 830 941 руб. 97 коп., в том числе 700 000 руб. неосновательного обогащения, 130 941 руб. 97 коп. неустойки, а также 19 619 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Куприянова Е.В.