СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 октября 2020 г. по делу № А41-43271/2020

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

73_10255310

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-43271/20
27 октября 2020 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ИСЭ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "АВАКОН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности по договорам субподряда денежных средств в размере 14 609 151,09 руб.,

при участии сторон согласно протоколу судебного заседания от 27.10.2020

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с ООО "АВАКОН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ИСЭ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по Договору субподряда от 19.11.2018 № ИСЭ/ДОГ/Р/18-86 в сумме 8 764 881,60 руб., из которых: 6 256 313,24 руб. сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору субподряда от 19.11.2018 № ИСЭ/ДОГ/Р/18-86, 2 475 735,72 руб. сумма неотработанного аванса по Договору субподряда от 19.11.2018 № ИСЭ/ДОГ/Р/18-86, 32 832,64 руб. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 10.12.2019 по 25.02.2020 по Договору субподряда от 19.11.2018 № ИСЭ/ДОГ/Р/18-86.

Взыскать с ООО "АВАКОН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ИСЭ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4 в сумме 2 904 128,71 руб., из которых: 1 814 232,19 руб. сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4, 1 075 631,73 руб. сумма неотработанного аванса по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4, 14 264,79 руб. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 10.12.2019 по 25.02.2020 по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4.

Взыскать с ООО "АВАКОН" (ИНН 1435336897, ОГРН 1181447014484) в пользу ООО "ИСЭ" (ИНН 9701038915, ОГРН 1167746421369) задолженность по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-5 в сумме 2 940 140,78 руб., из которых: 1 836 729,22 руб. сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-5, 1 088 969,89 руб. сумма неотработанного аванса по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-5, 14 441,67 руб. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 10.12.2019 по 25.02.2020 по Договору субподряда от 12.02.2019 № ИСЭ/ДОГ/Р/19-4.

Взыскать с ООО "АВАКОН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ИСЭ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) расходы по оплате госпошлины в размере 96 046,00 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Судья О.С. Гузеева