Резолютивная часть решения от 30 июля 2020 г. по делу № А39-1296/2020

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



15/2020-13866(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-1296/2020
город Саранск
30 июля 2020 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Варламовой Н.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Единая Строительная Компания" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 1 452 351 рубль 87 копеек,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" и Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Управление строительства",

при участии в заседании: от истца: не явился, от ответчика: ФИО1 – представителя по доверенности от 19.06.2020, от третьих лиц: не явились,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:


исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Единая Строительная Компания" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Единая Строительная Компания" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 83 632 рубля и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1596 рублей.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.07.2020 11:40:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна



Суд:

АС Республики Мордовия (подробнее)

Истцы:

ООО "Единая Строительная Компания" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Стройэнергокомплект" (подробнее)

Иные лица:

ООО К/У "СДС-Управление строительства" Фоминов П.А. (подробнее)
ООО "СДС-Управление строительства" (подробнее)

Судьи дела:

Макеева С.Н. (судья) (подробнее)