Резолютивная часть решения от 26 июня 2017 г. по делу № А12-5472/2017

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград «27» июня 2017 г. Дело № А12-5472/2017

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Литвин Светланы Николаевны, при ведении протокола помощником судьи Пустотиной О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску дочернего общества с ограниченной ответственностью «Монолит» общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтажстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 403874, <...>) к федеральному государственному унитарному предприятию «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им ФИО1, д. 6) о взыскании 2 267 349,90 руб.,

и по встречному исковому заявлению федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им ФИО1, д. 6) к дочернему обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтажстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 403874, <...>) о взыскании 1 106 889,30 руб.,

Руководствуясь ст. ст. 82, 101, 106, 110, 124, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу дочернего общества с ограниченной ответственностью

«Монолит» общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтажстрой» (ОГРН 1023404962756, ИНН 3436012715) неустойку в размере 19 336,19 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 руб.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с дочернего общества с ограниченной ответственностью «Монолит» общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтажстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 810 272 руб. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с дочернего общества с ограниченной ответственностью «Монолит» общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтажстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 19 205 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья С.Н. Литвин