Резолютивная часть решения от 6 февраля 2018 г. по делу № А63-21349/2017

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-21349/2017
г. Ставрополь
06 февраля 2018 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гресевой И.В., рассмотрев исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Пламя», г. Ставрополь, ОГРН 1022601955276, ИНН 2633000347,

к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания АВТОБАН», г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, ОГРН 1091516001390, ИНН 1516620070,

об обязании возвратить денежные средства в размере 1 100 000 руб., которые были перечислены истцом в качестве аванса, оплате штрафа в размере 20% от стоимости договора - 341 769 руб. 06 коп. за нарушение сроков выполнения работ, установленных п.1.4 договора; о взыскании расходов по оплате госпошлины,

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания АВТОБАН», г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, ОГРН 1091516001390, ИНН 1516620070, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пламя», г. Ставрополь, ОГРН 1022601955276, ИНН 2633000347, денежные средства в размере 1 100 000 руб., перечисленные истцом в качестве аванса, штраф в размере 20% от стоимости договора - 341 769 руб. 06 коп. за нарушение сроков выполнения работ, установленных п.1.4 договора; в возмещение расходов по оплате госпошлины 27 418 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его

принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина



Суд:

АС Ставропольского края (подробнее)

Истцы:

ООО "Пламя" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ДСК Автобан" (подробнее)

Судьи дела:

Кузьмина М.Н. (судья) (подробнее)