Резолютивная часть решения от 4 августа 2020 г. по делу № А74-5574/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

04 августа 2020 года Дело № А74-5574/2020

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению администрации города Черногорска (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания «Людвиг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 16 098 рублей 08 копеек неустойки за период с период с 18.09.2019 по 25.05.2020 (уточненного в порядке статьи 49 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания «Людвиг» в пользу администрации города Черногорска 16 098 (шестнадцать тысяч девяносто восемь) рублей 08 копеек неустойки за период с период с 18.09.2019 по 25.05.2020.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания «Людвиг» в доход федерального бюджета 2 000 (две тысячи) рублей государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья А.В. Лиходиенко