Резолютивная часть решения от 4 февраля 2020 г. по делу № А12-45474/2019

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-45474/2019 «4» февраля 2020 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Поволжье" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору от 08.06.2016 г. № 57-В-СМР- 2016 в размере 4 179 352 руб. 05 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представителя по доверенности от 27.12.2019., после перерыва – ФИО2, представителя по доверенности от 10.01.2020 г.;

от ответчика – не явился, после перерыва - ФИО3, генерального директора;

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Поволжье" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 320 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Поволжье" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 43 897 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.

Судья Л.В. Напалкова