СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 сентября 2019 г. по делу № А45-20168/2019

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

35/2019-193491(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-20168/2019
г. Новосибирск
12 сентября 2019 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Исаковой С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Евротепло" (ОГРН <***>), г. Новосибирск, в лице конкурсного управляющего ФИО1, к обществу с ограниченной ответственностью "Техногаз" (ОГРН <***>), с. Верх- Тула, Новосибирская область, о взыскании 11 828 852 руб. 23 коп.,

руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

прекратить производство по делу в части взыскания суммы задолженности по договору подряда № Р-ПДО-0001-15 от 02.03.2015 в размере 3 634 090 руб. 61 коп., задолженности по договору подряда № Р- ПДО-0003-15 от 20.05.2015 в размере 1 216 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техногаз" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Евротепло" (ОГРН <***>) неустойку по договору подряда № Р-ПДО-0001-15 от 02.03.2015 в размере 5 603 395 руб. 04 коп., неустойку по договору подряда № Р-ПДО-0003-15 от 20.05.2015 в размере 1 403 264 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техногаз" (ОГРН 1035401488198) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 58 033 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья С.А. Исакова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.12.2018 6:19:55

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна