Резолютивная часть решения от 23 августа 2017 г. по делу № А64-3516/2017

35/2017-43722(1)

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-3516/2017
г. Тамбов
23 августа 2017 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Уклеиной И.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области

<...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ»

<...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) Третье лицо: Казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой»

<...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 006 019 руб. 85 коп.

при участи в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1, доверенность № 43 от 22.05.2017, паспорт РФ от ответчика: не явился, извещён

от третьего лица: ФИО2, доверенность б/н от 22.08.2017, паспорт РФ

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ), разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления градостроительства и архитектуры <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 0164200003016004118_53113 от 20.09.2016 на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги по ул. Запрудная в границах микрорайона «Майский» в Тамбовском районе Тамбовской области», начисленную за период с 22.01.2017 по 10.02.2017 в размере 867 692 руб. 12 коп.

В остальной части иска отказать.

23 августа 2017 года

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ», в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 354 руб. 00 коп.

3. Выдать истцу и налоговому органу исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

4. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Ю.В. Попов